建筑工程施工合同（實(shí)用15篇）
隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，在達成意見(jiàn)一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正規的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？以下是小編整理的建筑工程施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
建筑工程施工合同1
發(fā)包人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)過(guò)甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包范圍：
4、承包方式：
5、合同價(jià)款：合同總價(jià)每公里萬(wàn)。單位造價(jià)每平方米元（竣工后以實(shí)際丈量面積為準進(jìn)行結算）。
二、技術(shù)要求
1、路面為cm厚水泥混凝土路面，寬米。
2、天然級配砂礫石墊層，厚度cm天然級配砂礫石，寬度6M。
3、cm厚灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實(shí)。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實(shí)，否則返工。
四、雙方權利和義務(wù)
1、發(fā)包人的權利和義務(wù)
發(fā)包人委派的業(yè)主代表：
姓名：職務(wù)；
職權：對施工階段質(zhì)量、進(jìn)度以及現場(chǎng)工程質(zhì)量進(jìn)行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的.相關(guān)工作。
2、發(fā)包人主要工作：
負責場(chǎng)地三通一平；
3、承包人的權利和義務(wù)
項目負責人姓名：
項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發(fā)包人負責。
4、承包人主要工作：
負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關(guān)規定嚴格實(shí)施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用；做好現場(chǎng)設備、材料的照管工作。做好現場(chǎng)施工記錄，配合發(fā)包人和監理單位進(jìn)行質(zhì)量檢查：
五、工程價(jià)款的支付
本合同簽訂之日付%，工程竣工驗收完后分階段視情況支付下�？铐�。工程質(zhì)量保證金為總造價(jià)的%，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期自竣工驗收之日計算，期滿(mǎn)后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現場(chǎng)管理規定及發(fā)包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現場(chǎng)管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經(jīng)濟責任、法律責任及相應的一切經(jīng)濟賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢(qián)24小時(shí)通知發(fā)包單位組織竣驗收。發(fā)包人在收到通知后及時(shí)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見(jiàn)。承包人按要求整改，并承擔自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關(guān)款項全部計算完畢后自行失效。
發(fā)包人：（簽章）
承包人：（簽章）
年月日
建筑工程施工合同2
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個(gè)體戶(hù)佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者，佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業(yè)區__________號廠(chǎng)房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實(shí)際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的.佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書(shū)》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車(chē)間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書(shū)》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導致原告的合法債權難以實(shí)現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同3
發(fā)包人（全稱(chēng)） （簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包人（全稱(chēng)） （簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
工程內容：
資金來(lái)源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開(kāi)工日期：年 月 日
竣工日期：年 月 日
合同工期總日歷天數 天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：
五、合同價(jià)款
金額（大寫(xiě)）：（人民幣）：萬(wàn)元
六、組成合同的文件
組成本合同的.文件包括：
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、本合同專(zhuān)用條款
3、明確雙方權利、義務(wù)的紀要、協(xié)議
4、本合同通用條款
5、投標書(shū)、招標文件和中標通知書(shū)
6、施工圖紙
7、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求。
8、工程預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間：年 月 日
合同訂立地點(diǎn)：
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：（公章） 承包人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電 話(huà)： 電 話(huà)：
傳 真： 傳 真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
建筑工程施工合同4
甲方：_________________
乙方：_________________
現甲方在自己新地基上新建一幢磚混結構住宅樓，由乙方負責承包室內外裝飾工程施工。經(jīng)雙方協(xié)商，本著(zhù)平等自愿原則，簽訂以下小型建筑工程施工合同條款：_________________
一、工程概況
外墻貼磚、屋面蓋瓦、室內墻裙高1.5米及鋪設地板磚、樓梯踏步、衛生間貼磚，即水電和膩子粉刮白除外的一切內外裝飾工程。
二、承包形式
干包，包工不包料。
1.整個(gè)工程甲方提供所需的建筑材料，伙食、副食由乙方自行購買(mǎi)和加工。
2.整個(gè)工程所需的.腳手架以及其它施工用具由乙方提供，并負責安裝、拆除和拖運。
3.整個(gè)工程所需人工由乙方提供，甲方不參與施工。
4.甲方需提供施工和生活所需的水、電。
三、承包價(jià)格
1.按實(shí)際施工建筑面積240平方米計算，每平方米壹佰伍拾伍元，不含以下部分：_________________屋面包干價(jià)柒仟捌佰元，出檐蓋瓦每米捌拾元，六大角貼磚壹仟伍佰元。
四、付款方式
開(kāi)工預付壹萬(wàn)元，余款在工程完工驗收后一次結算付清。
五、質(zhì)量要求
乙方必須嚴格按甲方認可的施程序施工，按國家現行的施工規范操作，每道工序必須經(jīng)甲方同意后，才能進(jìn)行下一道工序施工。裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準。經(jīng)雙方認可，竣工驗收后半年內出現施工質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責無(wú)償為甲方返工維修。
甲方：_________________
乙方：_________________
________年____月____日
建筑工程施工合同5
(GF——1999——0201)
合同編號： 字 號
中華人民共和國建設部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協(xié)議書(shū)
發(fā)包人(全稱(chēng))：
承包人(全稱(chēng))：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：
資金來(lái)源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開(kāi)工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數 天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě))： 元(人民幣)
�。ぃ� 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、中標通知書(shū)
3、投標書(shū)及其附件
4、本合同專(zhuān)用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價(jià)單或預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的'期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發(fā)包人：(公章) 承包人：(公章)
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電話(huà)： 電話(huà)：
傳真： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
合同訂立時(shí)間： 年月 日
合同訂立地點(diǎn)：
建筑工程施工合同6
發(fā)包人(甲方)：________________________
承包人(乙方)：________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本建設工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程概況
工程名稱(chēng)：____________________________
工程地點(diǎn)：____________________________
工程內容：____________________________
2、工程承包范圍
承包范圍：_____________________面積為準。
3、合同工期
開(kāi)工日期：______年______月______號
坯房竣工日期：______年______月______號(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期：______年______月______號
合同工期總日歷天數：______天
4、工期延誤：
因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延
�。�1）設計變更和工程量增加;
�。�2）一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過(guò)______小時(shí);
�。�3）不可抗力自然條件;
5、工程竣工：
乙方必須按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。
6、工程質(zhì)量標準：
__________縣質(zhì)量檢測局為準。(不包括材料質(zhì)量)
7、合同價(jià)款
金額：建筑面積每平方米￥______元________建筑面積的總平方米。
工程預支款：￥______萬(wàn)元。
竣工日付款：余下總金額的______%。
工程款結算：檢測工程竣工日后______個(gè)月內無(wú)任何施工質(zhì)量問(wèn)題則結清所欠佘款。
8、組成合同的文件
�。�1）本合同協(xié)議書(shū)。
�。�2）標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件。
�。�3）圖紙
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
9、乙方向甲方按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
10、乙方在施工過(guò)程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書(shū)面申請，甲方則需及時(shí)提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過(guò)程中如有造成不必在的`浪費則按照市價(jià)賠償。
11、甲方有權對乙方工程實(shí)施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過(guò)程中不得隨意調動(dòng)乙方的施工人員。
12、本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包人承包人分別保存一份。
13、合同生效
合同訂立時(shí)間：____________年_______月______日
合同訂立地點(diǎn)：_______________________________
本合同雙方約定_______________________________后生效。
發(fā)包人：(簽名)____________電話(huà)：______________住所：____________________
承包人：(簽名)____________電話(huà)：______________住所：____________________
建筑工程施工合同7
甲方：(發(fā)包方)
乙方：(承包方)
根據雙方簽署的《建筑工程總承包合同》的約定，本著(zhù)遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就工程保證金的支付達成補充合同供雙方遵守執行：
一.乙方機械設備(包括塔吊安裝)進(jìn)場(chǎng)，支付首期保證金人民幣100萬(wàn)元整。
二.工程項目完成招投標程序，甲乙雙方簽署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保證金人民幣200萬(wàn)元整。
本補充合同只是對工程保證金支付時(shí)間節點(diǎn)的補充說(shuō)明，關(guān)于工程保證金的'權利義務(wù)違約責任等內容仍以雙方簽署的《建筑工程總承包合同》為準，雙方遵守執行。
本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效，此合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，同等具有法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表： 法定代表：
委托代表： 委托代表：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
簽署時(shí)間：
建筑工程施工合同8
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
經(jīng)甲乙雙方商定，甲方將老年別墅公寓工程的施工任務(wù)交給乙方承擔。為了明確雙方責任，確保工程的進(jìn)度與質(zhì)量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎上雙方協(xié)商議妥本協(xié)議以下各條款，共同監督，嚴格遵守。
第一條：承包方式：
乙方包工不包料，乙方負責自帶機械設備、架材、模板等。以規定的建筑面積計算規則計算建筑面積，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價(jià)￥200.0元/㎡人工機械架材費用。
第二條、承包范圍：
施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。
第三條、質(zhì)量要求：
合格工程
第四條、開(kāi)竣工日期：
本工程定于____年_____月____日開(kāi)工，定于____年_____月____日竣工。日歷工期______天。
第五條、人機費支付辦法：
按照形象進(jìn)度撥付�；A出土后撥付總人機費的10%;第一層完成后(現澆板澆注完畢)撥付總人機費的50%;屋面和裝飾工程完成撥付總人機費的90%;整個(gè)工程完成并交工驗收合格后撥付至總人機費的100%。
每次付款，由乙方寫(xiě)出書(shū)面報告，經(jīng)甲方技術(shù)人員按照合同要求核對工程量及質(zhì)量情況后簽署意見(jiàn)，審批后撥付。
第六條、雙方責任
一、甲方責任
(一)按照資金撥付辦法及時(shí)撥付人機費。
(二)協(xié)調好開(kāi)工前及施工中的水電供應，協(xié)調好施工道路的暢通，達到三通一平，并承擔水電及道路三通一平所需的費用。
(三)保證施工中所需材料和構件的及時(shí)供應，做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠(chǎng)合格證等工作。
(四)負責組織隱蔽工程、驗槽、基礎及主體工程的驗收。
(五)負責協(xié)調社會(huì )、主管部門(mén)及四鄰關(guān)系。
二、乙方責任
(一)必須嚴格按照施工圖紙和現行施工質(zhì)量驗收規范進(jìn)行施工。
(二)必須聽(tīng)從甲方和上級主管部門(mén)、監督、監理的指揮，配合檢查，執行處理意見(jiàn)。
(三)認真組織施工，編制施工進(jìn)度計劃，質(zhì)量保證措施、施工安全措施、技術(shù)節約措施、主要技術(shù)要求的技術(shù)經(jīng)濟指標等，嚴格執行措施條款，確保工程質(zhì)量。
(四)提供材料使用計劃，在各種材料使用前7天內向甲方提出書(shū)面材料用量計劃。
(五)編制現場(chǎng)文明施工措施，加強文明施工管理，保證道路暢通，并懸掛文明施工和安全施工圖片。
乙方負責每天將施工現場(chǎng)清理干凈，材料、架材堆放整齊，現場(chǎng)無(wú)長(cháng)流水、無(wú)長(cháng)明燈，場(chǎng)地無(wú)積水和生活垃圾，達到文明施工的要求。
(六)嚴格安全施工管理，明確事故責任，確保安全施工，杜絕事故的.發(fā)生。如發(fā)生安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。
(七)提供所有所需的施工人員、機械架材及生產(chǎn)工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線(xiàn)用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等)，腳手架桿、板、扣件等，測量設備及小型用具鋼尺、線(xiàn)繩、線(xiàn)墜等，并承擔其全部費用。
(八)已竣工工程未交工前，負責已完工程的成品保護。
(九)乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后，經(jīng)甲方、監理、質(zhì)檢站驗收合格后，方可進(jìn)入下道工序。
(十)因施工不合格造成返工，乙方負責承擔由此引發(fā)的一切損失和費用。
(十一)人為造成材料半成品損壞的，按照實(shí)際價(jià)格從撥付人機費內扣除。
(十二)乙方不得將工程轉包，如轉包，甲方有權中止合同，下余人機費甲方拒付。
(十三)施工現場(chǎng)的臨時(shí)用電應嚴格按照操作規程進(jìn)行，嚴格執行三相五線(xiàn)制，臨時(shí)用電所用的電料必須合格，接電后把閘刀蓋蓋好，確保用電安全。
第七條、工程變更
單項變更項目人工費在壹千元以?xún)鹊募追讲桓�，壹千元以外計入決算。施工現場(chǎng)無(wú)任何計時(shí)工，停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工，工人的生活費、人工費計機械架材的停滯費等，均由乙方承擔，甲方不承擔任何費用。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，本協(xié)議自簽訂之日起生效，至人機費撥付完畢之日失效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
____年_____月____日
____年_____月____日
建筑工程施工合同9
合同編號：
需方（以下稱(chēng)甲方）：_______
簽訂日期：_______年_______月_______日
供方（以下稱(chēng)乙方）：_______
簽訂地點(diǎn)：_______
根據《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜，達成如下協(xié)議，以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：
1：不銹鋼地腳線(xiàn)及修邊線(xiàn)2：信報箱3：電梯門(mén)套
二、數量、單價(jià)及合同預算金額
三、備注：
1．以上表格所涉及的數量、尺寸、規格依據甲方所提供的加工圖紙為準，此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2．此報價(jià)包括為成品加工價(jià)，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時(shí)此報價(jià)已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅，如需含稅則另加5％。
3．以上三類(lèi)產(chǎn)品中，地腳線(xiàn)、修邊線(xiàn)及信報箱僅供材料，不包安裝。電梯門(mén)套為包工包料。
四、加工及驗收：甲方須在合同簽訂之日起3天內提供完整，尺寸準確無(wú)誤并由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執行，所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220—92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮（或泡沫紙）包裝（運輸途中產(chǎn)品保護由乙方負責。貨物經(jīng)甲方驗收后，交由甲方負責保管。
五、驗收手續：供貨方貨到現場(chǎng)，甲方或其工作人員只對外觀(guān)可視面進(jìn)行有無(wú)表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數量進(jìn)行核對簽收，甲方在安裝過(guò)程中發(fā)現存在工藝質(zhì)量問(wèn)題時(shí)通知乙方后，乙方須在8小時(shí)內到達現場(chǎng)進(jìn)行鑒定，情況屬實(shí)的情況下乙方需無(wú)條件對存在問(wèn)題的產(chǎn)品進(jìn)行更換。
六、乙方送到現場(chǎng)之貨物，甲方授權為指定簽收人，若授權有變更，以甲方書(shū)面函告為準。
七、付款及結算方式
�。�1）自合同簽訂之日起三天內甲方應支付合同總金額的10℅即幣訂金給乙方，定金最后一批貨款沖抵結清。
�。�2）乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數量清單傳真給甲方確認，甲方在確認后簽字回傳給乙方，乙方在收到發(fā)貨單確認的當天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗收后，如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料，那么乙方需安裝完畢，甲方驗收合格后結算貨款。
�。�3）甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結算，收款帳戶(hù)為乙方指定帳戶(hù)。甲方支付現金的收取人必須出具乙方授權委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時(shí)，必須提供等額的相應票據，否則甲方有權拒付材料款項。
九、乙方責任及違約責任：按時(shí)保證質(zhì)量交貨，提高品質(zhì)量合格證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)，乙方的'產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內出現的任何質(zhì)量問(wèn)題均視為該產(chǎn)品不合格，甲方有權保留追究乙方相關(guān)經(jīng)濟損失及相關(guān)法律責任之權力。乙方產(chǎn)品不能按時(shí)交貨的，每逾期一日按合同暫定價(jià)款的1‰向甲方支付違約金，違約金總數不超過(guò)合同暫定貨款的20%；乙方產(chǎn)品若連續出現批量或嚴重不合格及供貨逾期超過(guò)十天嚴重滯后的，甲方有權解除本合同，且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。
十、甲方責任及違約責任：負責工地現場(chǎng)的數量清點(diǎn)驗收。按合同規定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的1‰償付乙方違約金，違約金總數不超過(guò)合同暫定貨款的20%；
十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由于不可抗力（如嚴重自然災害、戰爭、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時(shí)，應盡快向對方通報理由，經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)證明后，可允許延期履行、部分履行規定的，不以違約論。對這些貨物的處理方法，可由甲、乙雙方協(xié)商決定。
十二、圖紙及責任：
1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙，乙方需安排設計到現場(chǎng)測量出圖，在接到甲方要求一天內到場(chǎng)，在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時(shí)應在乙方未生產(chǎn)前以書(shū)面形式提出，否則，應當賠償乙方因此承受的實(shí)際損失（當乙方收到甲方書(shū)面指令時(shí)，乙方已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)的，應立刻停止生產(chǎn)，否則甲方不予以承擔責任及損失）。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經(jīng)乙方審查（須在收到圖紙后二個(gè)工作日完成）書(shū)面通知仍不能修改，致使乙方無(wú)法生產(chǎn)的，乙方供貨期順延，乙方無(wú)需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。
4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術(shù)要求加工的，乙方須對此承擔一切相關(guān)經(jīng)濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用（如有）]及相關(guān)法律責任，由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關(guān)條款執行。
十三、雙方主要職責
�。�1）甲方：提供所需鋁板的規格、尺寸、數量、并確定加工圖紙及加工技術(shù)要求、貨到現場(chǎng)后的驗收、保管和按合同約定付款等。
�。�2）乙方：根據甲方確認的圖紙及加工技術(shù)要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產(chǎn)品的圖紙變更：在執行合同過(guò)程中，產(chǎn)品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標準，則該批量交貨期起始時(shí)間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決：基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程所在地的_______依法裁決。
十六、合同生效：本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、
甲雙方各執兩份，每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。
甲方：_______（簽章）乙方：_______（簽章）
代表人：_______（簽章）代表人：_______（簽章）
開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：_______
帳號：_______帳號：_______
建筑工程施工合同10
委托方（甲方）：_____________身份證號：_________________________________
承接方（乙方）：_____________身份證號：_________________________________
工程項目：_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據國家有關(guān)法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1。工程地址：__________________________________________。
2。施工內容：___________________________________________。
3。委托方式：___________________________________________。
5。工程開(kāi)工日期：______年_____月______日
6。工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天
第二條：工程價(jià)款
工程價(jià)款（金額大寫(xiě)）________________元
第三條：保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為_(kāi)___個(gè)月。
第四條：違約責任
1。合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的'實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應進(jìn)行補償。
2。在保修期內乙方應保證在甲方電話(huà)或書(shū)面通知其維修起24小時(shí)內上門(mén)服務(wù)，如有違約應按合同總金額_____%支付違約金。
第五條：爭議解決
1。本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應協(xié)商解決。
2。當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向武昌區人民法院提起訴訟。
第六條：合同生效
1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2。本合同甲乙雙方各執_____份。
甲方（簽字/蓋章）：____________________乙方（簽字/蓋章）：____________________
_____________年__________月_________日
建筑工程施工合同11
項目單位： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）
施工單位： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）
甲、乙雙方依照《網(wǎng)絡(luò )綜合布線(xiàn)國家頒發(fā)的有關(guān)規范及標準和其他有關(guān)法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就 網(wǎng)絡(luò )綜合布線(xiàn)工程事項協(xié)商一致，訂立本合同，以資共同守信。
一、 工程概述： 工程名稱(chēng)： 網(wǎng)絡(luò )綜合布線(xiàn)工程 工程地點(diǎn)：
二、 工程承包范圍： 網(wǎng)絡(luò )布線(xiàn)工程，甲方要求的網(wǎng)絡(luò )綜合布線(xiàn)系統的全部?jì)热荨?/p>
三、合同工期： 合同工期總日歷天數：15天，具體開(kāi)工日期以合同生效次日起計算，如遇以下情況工期做相應順延：
�。�1） 甲方在開(kāi)工前未能向乙方提供施工場(chǎng)地或施工場(chǎng)地不能滿(mǎn)足施工要求；施工臨時(shí)設施，材料倉庫，施工水電、部門(mén)協(xié)調等工作未能解決，影響進(jìn)場(chǎng)施工。
�。�2） 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，在施工中設計有變動(dòng)而影響施工進(jìn)度的。
�。�3） 因自然災害或其他不可抗拒力因素�！ ∷� 承包方式: 本合同中規定的工程以包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全的方式實(shí)施總包工程�！ ∥� 合同價(jià)款及結算方式：
�。�1） 本工程合同總價(jià)為：人民幣 元，大寫(xiě)：元 整�！ 。ㄆ渲袉吸c(diǎn)施工費：網(wǎng)絡(luò ) 元點(diǎn)合計 個(gè)點(diǎn)。如有添減按實(shí)際點(diǎn)數計算）。
�。�2）本合同雙方約定工程款支付方式為：合同簽訂____日內預付全合同價(jià)40%，即人民幣 元，大寫(xiě)： 。工程設備及材料到現場(chǎng)后再付全合同價(jià)40%，即人民幣 元，大寫(xiě)： 。待整個(gè)網(wǎng)絡(luò )工程驗收合格并結算完畢后一周內甲方一次性支付全合同價(jià)的20%，即人民幣 元，大寫(xiě)： 。
�。�3）因甲方使用功能提高發(fā)生的設計變更導致的工程量增減，甲、乙雙方以工程量聯(lián)系單的方式予以確認，工程完工以后據實(shí)結算。除此之外工程量清單中沒(méi)有的項目不予增加，均包含在其他項目中。
�。�4）本合同采用固定單價(jià)，工程量清單中的綜合單價(jià)不因勞動(dòng)力、機械、材料、設備等市場(chǎng)因素價(jià)格變化而做任何變化，工程量以甲、乙雙方確認的實(shí)際工程量為標準進(jìn)行結算。
六、組成合同的文件及要求：
�。�1）本合同協(xié)議書(shū)。
�。�2）合同有關(guān)當事人相互之間根據本合同發(fā)生的手寫(xiě)、打字、復寫(xiě)、印刷的各種通知、任命、委托、證書(shū)、簽證、備忘錄、聯(lián)系單、會(huì )議紀要、函件及經(jīng)過(guò)確認的電報、電傳、傳真（書(shū)面文件）等。
�。�3）雙方有關(guān)工程的'洽商，變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
�。�4）合同文件的解釋以國家現行法律、法規為準，當合同文件出現含糊不清或不相一致時(shí)，在不影響工作進(jìn)度的情況下，由雙方協(xié)商解決。
七、 工程驗收及質(zhì)保：
�。�1）工程質(zhì)量標準：本合同工程質(zhì)量要求符合國家有關(guān)工程合格等級標準。
�。�2）乙方必須按照施工圖紙，說(shuō)明文件和國家頒發(fā)的有關(guān)規范、規程進(jìn)行施工，并接受甲方代表的監督。
�。�3）乙方按工程進(jìn)度及時(shí)提供關(guān)于工程質(zhì)量的技術(shù)資料，嚴格按照建設單位要求組織設備、材料、并提供設備、材料出廠(chǎng)合格證、說(shuō)明書(shū)、進(jìn)口設備的商檢證明等資料。
�。�4）工程竣工驗收應以施工圖紙，設計說(shuō)明、設計變更通知、國家頒發(fā)的施工驗收規范和質(zhì)量檢驗標準為依據。
�。�5）甲、乙雙方約定本工程完工以后，甲方收到乙方報告后____日內入組織驗收， 如超過(guò)報告____日，甲方未按時(shí)驗收，視為甲方默認驗收完畢。
�。�6）驗收中發(fā)現有不符合質(zhì)量要求的部分，由乙方負責返工。
�。�7）對未驗收工程，在交工前乙方負責保養，并告知甲方不得使用，如甲方已經(jīng)使用，即視同交驗。
�。�8）全部工程的質(zhì)保：硬件設備（路由器、交換機、機柜、電源插板、面板、網(wǎng)線(xiàn)）等根據硬件廠(chǎng)家提供的質(zhì)保方式質(zhì)保，線(xiàn)路及敷設管線(xiàn)非人為、自然災害和其他不可抗拒因素導致?lián)p壞的________年質(zhì)保。在質(zhì)保期內如因人為或自然災害因素導致線(xiàn)路中斷或網(wǎng)絡(luò )故障，乙方只提供技術(shù)支持，不對任何直接或間接性后果負責。
�。�9） 軟件類(lèi)故障保修期為6個(gè)月，在質(zhì)保期內如因人為自然災害因素或運營(yíng)商發(fā)生重大變化，導致網(wǎng)絡(luò )故障或網(wǎng)絡(luò )中斷，乙方則只負責提供相關(guān)的技術(shù)支持。如超過(guò)保修期，乙方則按照甲、乙雙方所商定的費用按次收費進(jìn)行付費服務(wù)。
八、雙方的權利及義務(wù)：
�。�1）甲方權利義務(wù)：
1、有權要求乙方按時(shí)保質(zhì)保量完成工程施工任務(wù)。
2、向乙方提供必須的施工條件。
3、向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料圖紙等。
4、指派代表，負責簽署相關(guān)合同文件，和處理施工中的協(xié)調工作。
5、依照合同約定向乙方即使支付工程款。
6、及時(shí)組織驗收及辦理結算手續。
7、提供零時(shí)庫房、施工場(chǎng)所施工所用水電等。
�。�2） 乙方義務(wù)與權力：
1、有權要求甲方按合同約定付款。
2、按合同約定要求完成施工任務(wù)。
3、按照合同約定承擔工程質(zhì)量和保修期內質(zhì)量保證責任。
4、乙方遵守安全施工的相關(guān)法則，操作規程，因違反上述法規、規章、規程引起的施工安全事故均由乙方承擔。
5、乙方將充分考慮配合甲方及其委派監理對工程的合同意見(jiàn)及要求。
6、指派文X向同志為工程代表，負責簽署相關(guān)合同文件和處理施工中的協(xié)調工 作。
九、違約責任
�。�1）由于甲方未能依約履行義務(wù)的，應賠償乙方因此而造成的經(jīng)濟損失。
�。�2）由于乙方未能依約履行義務(wù)的，應賠償甲方因此而造成的經(jīng)濟損失。
十、爭議解決方式 合同發(fā)生爭議時(shí)，雙方應及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成，甲XX同意選擇下列第（ ）種解決方式：
�。�1） 可提交市仲裁機構。
�。�2） 向人民法院起訴。
十一、附則
�。�1）合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。
�。�2）本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。
�。�3）本合同一式兩份，甲XX方各執一份，均具有有同等法律效力。
甲方： 乙方：
委托代表人（簽字）： 委托代表人（簽字）
建筑工程施工合同12
甲方（買(mǎi)方單位）：________________________________________
乙方（出賣(mài)單位）： ________________________________________
依照《民法典》和其它有關(guān)法律法規規定，遵循平等、自愿、公平、公開(kāi)及誠實(shí)信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方的寬城萬(wàn)達XX所需墻紙樣板房供貨事宜，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、使用地點(diǎn)、數量、單價(jià)、金額
二、合同價(jià)格的說(shuō)明
1、合同單價(jià)為固定綜合包干單位，包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費（人工費、施工損耗、膠粉等輔材費）、管理費、成品保護費、關(guān)稅、利潤等各種費用，售后服務(wù)所需的相關(guān)費用。單價(jià)為墻紙上墻后按成品面積實(shí)際收方的包干單價(jià)。
2、合同單價(jià)在合同執行過(guò)程 中不作調整：因市場(chǎng)性、政策性變化而引起的任何價(jià)格變動(dòng)，均不影響合同執行，并不得調整合同包干單價(jià)。
3、因合同為暫定量，供貨過(guò)程 中乙方不得因為供貨數量與合同不相符而提出任何異議，更不能以此為由調整單價(jià)。
三、墻紙質(zhì)量要求 墻紙鑲貼完畢，甲方以認可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗收規范》標準進(jìn)行驗收。
1、乙方所必須嚴格按照合同規定的墻紙規格、型號、編號供貨和施工，提供的墻紙應為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應對花對縫，完成可視面應無(wú)縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應達到優(yōu)良標準。
3、所有墻紙和輔料應無(wú)異味，甲醛等有毒氣體的含量（或揮發(fā)量）不超過(guò)國家相關(guān)標準和規范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內將合同數量墻紙備貨于施工現場(chǎng)，場(chǎng)地具備安裝條件后 天內鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基礎完工時(shí)間推遲而相應推遲完工時(shí)間）。
五、交貨地點(diǎn)及方式： 寬城萬(wàn)達XX樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數量為根據現場(chǎng)實(shí)測的暫估數，乙方在備貨時(shí)應多于該數量，保證現場(chǎng)施工面積變化時(shí)及時(shí)補充供應同批號、色號產(chǎn)品。
2、乙方應根據場(chǎng)地大小進(jìn)行選板鋪裝，確保同一區域內的墻紙無(wú)色差、條紋順接自然。
3、各個(gè)型號的墻紙視貨源情況而決定各個(gè)型號使用量，可選用全部型號，也可選用其中某幾款型號。
七、產(chǎn)品驗收及提出異議期 嚴格按照“貨物技術(shù)要求及規范”條款進(jìn)行驗收，對施工過(guò)程中發(fā)現的`不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無(wú)條件更換。
八、產(chǎn)品結算
1、墻紙鑲貼工程完工，甲方驗收合格后，雙方按墻面面積進(jìn)行收方，核定墻紙的實(shí)際鋪貼面積。
2、根據收方量進(jìn)行工程結算。用收方數量和合同單價(jià)計算結算金額。結算金額墻紙的收方數量215;合同單價(jià)。
九、付款方式
1、合同生效后五天內支付合同總金額 的 30%作預付款。
2、壁紙鋪裝錢(qián)付全款
十、甲乙雙方職責
1、甲方職責
1.1 甲方應在乙方墻紙到貨前完成墻面準備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆)，保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協(xié)調乙方與在場(chǎng)相關(guān)單位的關(guān)系。
1.3 進(jìn)行施工質(zhì)量監督工作，進(jìn)行墻紙驗收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結算。
2、乙方職責
2.1 保證所供墻紙的真實(shí)、可靠性，嚴格按合同要求的品種、規格墻紙供貨和施工，并確保施工鑲貼質(zhì)量。
2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工，乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監督�；鶎硬缓细�，乙方可拒絕施工，并及時(shí)以書(shū)面形式報告甲方。乙方墻紙上墻，即視為乙方對基層質(zhì)量檢驗合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔。
2.3 鑲貼過(guò)程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗收前的成品保護，乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無(wú)償返工；有損壞其它施工項目的成品應照價(jià)賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線(xiàn)，并做好安全防范措施。
十一、工地現場(chǎng)管理：
1、 本工程施工管理過(guò)程中乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規范、條例，遵守甲方的現場(chǎng)管理規定。并隨時(shí)接受主管部門(mén)的檢查人員依法實(shí)施的監督檢查，如達不到安全文明工地標準，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的損失由乙方負責。
2.安全施工： 乙方應對其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全和防火教育，嚴格按安全規范組織施工，積極采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
3.文明施工：
3.1 乙方應嚴格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規范組織施工，遵守甲方的現場(chǎng)管理規定，保證工地達到文明現場(chǎng)標準（乙方工作人員不能酒后進(jìn)入施工現場(chǎng)、不能在樓內大小便，違者將處以每人每次1000元的罰款，罰款直接在工程款中扣除；情節嚴重者直接驅逐出現場(chǎng)。）。
3.2 施工期間，乙方應及時(shí)整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完場(chǎng)清，工程建設中每個(gè)樓層的多余材料、垃圾必須運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物；以上物品在不需用時(shí)應按甲方要求及時(shí)清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價(jià)款中包干考慮，不作任何調整。
十二、售后服務(wù)
1、乙方對本合同產(chǎn)品按“兩年維修，”的原則為甲方提供服務(wù)。
2、在兩年內出現起層、剝落、變色等質(zhì)量問(wèn)題，乙方修復或更換，若人為損壞乙方只收取材料費。
十三、違約責任
1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問(wèn)題等原因影響到工程效果，乙方無(wú)條件在5天內更換，更換后仍達不到標準或拒不更換，視為乙方違約。
2、在工程完工前，乙方單方解除合同或中止供貨，視為乙方違約
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
日期：_______________
建筑工程施工合同13
甲方（業(yè)主）：_________ 乙方（承包方）：_________ 依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關(guān)法律、法規的規定，遵循公平、誠實(shí)信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況 裝飾工程施工地點(diǎn)：_________ 施工內容：_________ 承包方式：_________ 合同總工期_________天，自________年____月____日開(kāi)工至________年____月____日竣工。 合同總價(jià)款（金額大寫(xiě)）：_________ 其中：人工費_________元，材料費_________元。（見(jiàn)附表
一）
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開(kāi)工前，向乙方提供裝飾方案及做法說(shuō)明一份，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施，并經(jīng)乙方書(shū)面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續，協(xié)調鄰里關(guān)系，保證乙方施工時(shí)間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備，并說(shuō)明使用注意事項。協(xié)調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說(shuō)明并進(jìn)行現場(chǎng)交底，交甲方進(jìn)行書(shū)面認定。
2.2乙方指派_________（姓名）為乙方駐現場(chǎng)代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線(xiàn)。
2.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環(huán)保規定。
2.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
�。�1）甲方不能按約定提供開(kāi)工條件。
�。�2）設計變更和工程量變化。
�。�3）甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元違約金。
四、工程價(jià)款支付 開(kāi)工日前三天，甲方支付總價(jià)款的_________%，計_________元; 工程日期過(guò)半，甲方再支付總價(jià)款的_________%，計_________元; 驗收合格____日內，甲方支付總價(jià)款的剩余部門(mén)，計_________元。
五、材料供應
1.甲方提供材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表（見(jiàn)附表
二）。甲方供應的材料、設備有質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，乙方應及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場(chǎng)____日內，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價(jià)款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。
2.乙方采購的材料乙方采購的.材料、設備，必須有材料設備表（見(jiàn)附表
三）注明品牌、規格、等級、數量、單價(jià)和總價(jià)，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。
六、工程變更 在工程施工過(guò)程中甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)，須提前與乙方代表聯(lián)系，在簽訂變更單（見(jiàn)附表
四）后方可進(jìn)行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。
七、質(zhì)量與驗收
1.工程質(zhì)量
1.1工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設計變更為依據，以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準》為質(zhì)量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術(shù)質(zhì)量標準和設計要求進(jìn)行施工，隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件，乙方應按照甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單（見(jiàn)附表
五）。甲方自接到工程驗收單____日內驗收，在驗收單上簽字。甲方無(wú)正當理由不按時(shí)驗收，超過(guò)____日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位：_________.
2.3雙方約定的保修項目?jì)热萜谙逓椋篲________.（本條
2.2和
2.3款的內容過(guò)多可另加頁(yè)）
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設計規范。
2.由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
九、違約責任 甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，甲方不能及時(shí)給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務(wù)，或其他使合同無(wú)法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到標準要求，或其他使合同無(wú)法履行的行為，乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價(jià)款的_________%向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時(shí)，當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式 雙方約定在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請_________調解。協(xié)商或調解不成時(shí)，雙方可以按下述第_________種方式解決：
1.由_________仲裁委員會(huì )仲裁;
2.向人民法院起訴。
一、其他約定_________
二、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。
三、組成本合同的文件包括：
1.本合同條款及合同附表;
2.施工圖紙及做法說(shuō)明;
3.雙方有關(guān)本工程洽商的其他書(shū)面協(xié)議;
4.補充規定。
四、其他
1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量，雙方約定（簽字、鑒證、公證）后生效。
2.乙方收到本裝飾工程價(jià)款尾款，本合同即告終止。 業(yè)主（蓋章）：_________ 注冊地址：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 聯(lián)系電話(huà)：_________ ________年____月____日 承包方（蓋章）：_________ 注冊地址：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 聯(lián)系電話(huà)：_________ ________年____月____日
建筑工程施工合同14
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的.原則，就本項仿古建筑施工有關(guān)事項，雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程內容
四柱五樓牌坊仿古建筑工程，承包方式：包工包料。
二、工程造價(jià)：
經(jīng)協(xié)商，本合同總造價(jià)為人民幣貳拾壹萬(wàn)伍仟元整(本造價(jià)不含稅金，如需要發(fā)票稅金由甲方承擔)。若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程，則按實(shí)結算。
三、甲方責任
1、場(chǎng)地確保三通一平，即電通、路通、水通、場(chǎng)地平整。
2、由于乙方異地施工，甲方負責提供住宿費、水電費等。
3、甲方負責處理乙方在施工過(guò)程中與周?chē)用窦坝嘘P(guān)單位(如質(zhì)檢站、公路局等管理單位)的關(guān)系。
4、在施工過(guò)程中如出現阻工情況，甲方負責處理，保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失，由甲方承擔。
四、乙方責任
1、乙方負責組織施工隊進(jìn)入施工現場(chǎng)。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫(huà))。
3、在施工中，出現一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。
4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖，結構圖由于涉及專(zhuān)利技術(shù)不予提供。
五、撥款方式
乙方進(jìn)行，撥付工程構件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬(wàn)元整，主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬(wàn)元整，其余款陸萬(wàn)伍仟元一次付清。
六、雙方不得違約，在施工中，甲方造成停工損失由甲方負責是，乙方造成停工損失由乙方負責。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方代表簽字：乙方代表簽字：
____年____月____日
建筑工程施工合同15
甲方：____________________
乙方：____________________
根據《民法典》、《____市保護消費合法權益條例》，《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一.概況 裝飾施工地點(diǎn)： 住房結構：室廳廚衛陽(yáng)臺，施工面積____平方米
二.價(jià)格 清包工總費用：______元，大寫(xiě)(人民幣)：_______________元，其中，水電工：______元，木工：_______元，瓦工：_______元，油漆工：______元，垃圾清運費：_______元，材料搬運費：_______元，其他費用(注明內容)_______________________元。 經(jīng)雙方認可，在施工過(guò)程中施工內容如有小的變動(dòng)，雙方將不更改工程款，當有大的變更時(shí)應在變更前友好協(xié)商，按實(shí)另計。
三.工期 自________年____月____日開(kāi)工，至________年____月____日竣工，工期___天。 以上規定工期為指導工期，為保證施工質(zhì)量，原則上不少于以上工期，也不應超過(guò)工期______天。如遇甲方材料供應不及時(shí)等問(wèn)題，或因長(cháng)時(shí)間特殊天氣對某些施工項目確有影響的，則相應順延竣工日期。如雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，對工期的延長(cháng)達成一致意見(jiàn)，則按達成的統一意見(jiàn)執行(如延長(cháng)工期后遇春節假期，甲方允許乙方春節期間停工______至______天)。
四.設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作。
2、甲方若無(wú)圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫(huà)草圖讓甲方認可。
五.材料 甲方負責采購需用材料，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品。 乙方應提前______天向甲方提供需購材料清單，甲方應在______天內及時(shí)將采購材料供應到現場(chǎng)供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經(jīng)濟損失。 未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無(wú)條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。 如若甲方授權乙方購買(mǎi)所需材料，乙方應在甲方指定的建材供應點(diǎn)購買(mǎi)材料，并開(kāi)具正式發(fā)票。 乙方應幫甲方收貨并驗收甲方所購建材的質(zhì)量，核對數量和配件的準確性，發(fā)現質(zhì)量或或規格差異，乙方應及時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。 甲方供應的材料抵現場(chǎng)后，乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入工地現常 乙方應做好對施工完成的成品保護工作 乙方對甲方采購的裝飾材料、均應用于本合同規定的住宅裝飾，未經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按材料價(jià)格雙倍補償給甲方。
六.付款方式 工程款付款方式：經(jīng)雙方認可，工程款付款時(shí)間表如下： 工程款付款時(shí)間表，付款時(shí)間付款內容金額，協(xié)議簽訂完畢，正式開(kāi)工____日內預付______鋼架;水泥隔層完工后并經(jīng)甲方驗收本項目全部，強弱電路管線(xiàn)鋪設到位并經(jīng)過(guò)甲方驗收本項目全部，瓷磚鋪貼拆口抹平等完成并經(jīng)過(guò)甲方驗收后本項目全部，完成木工工程，并由甲方驗收通過(guò)后本項目全部，完成油漆工程，并由甲方驗收通過(guò)后本項目全部，竣工驗收也就是安裝完成甲方驗收通過(guò)當天本項目全部，保修尾款。
七.關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定 甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。 在施工過(guò)程中，甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進(jìn)行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。 凡每一單項施工項目完工后，雙方應在工程質(zhì)量驗收單上簽字確認。(詳見(jiàn)附表) 工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準______《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
八.垃圾清運處理 乙方應盡可能將垃圾袋裝化，并有責任每日及時(shí)清理需處理的垃圾。乙方應把所處理垃圾清運至物業(yè)指定的.垃圾堆放場(chǎng)所。
九.工地現場(chǎng)管理和安全
1.甲方提供的施工要求及與乙方協(xié)商，且施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門(mén)的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責修復和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門(mén)提出協(xié)商，經(jīng)確認后施工。
3.乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類(lèi)安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，由施工產(chǎn)生任何事故的責任完全由乙方自行負責。
十.違約及違約責任
1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額______%作為違約金支付給對方。
2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期______天后，每逾期______天應按每天______元作為違約金支付給甲方。甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的，每逾期______天應按每天______元作為違約金支付給乙方。
3.甲方未辦理有關(guān)手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
5.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無(wú)法驗收和損失的，由甲方負責。
十一糾紛處理方式 因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí)，雙方應先協(xié)商調解。 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
十二.附則
1.工程開(kāi)工前，甲方應將房屋外門(mén)鑰匙把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時(shí)，乙方將房屋外門(mén)鑰匙歸還。
2.本合同簽訂后，工程不得轉包。
3.本合同一式___份，甲、乙雙方各執一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
十三.其它約定
1.質(zhì)量保修期為_(kāi)_______年，中間出現任何施工質(zhì)量問(wèn)題乙方無(wú)條件負責維修，但因是包清工形式，乙方無(wú)質(zhì)保金，如乙方在保修期內無(wú)辜推委，甲方有權利通過(guò)其他途徑采取相應措施直至訴諸法律。
2.對于不能確定的工程量雙方應該事先談好單價(jià)，按照實(shí)際工程量結算。
3._________
4.__________
5.__________
甲方：__________
乙方：__________
簽章：__________
簽章：__________
聯(lián)系電話(huà)：__________
聯(lián)系電話(huà)：__________
簽約日期：__________
簽約日期：__________
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑模板工程施工合同12-24
建筑工程施工合同04-22
建筑裝飾工程施工合同06-30
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑工程施工合同06-13
【推薦】建筑工程施工合同06-14
建筑工程施工簡(jiǎn)易合同08-31
建筑裝飾裝修工程施工合同08-31
城市建筑裝飾工程施工合同09-08