工程施工合同(集錦15篇)
在人們越來(lái)越相信法律的社會(huì )中,合同的用途越來(lái)越廣泛,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。你知道合同的主要內容是什么嗎?以下是小編為大家收集的工程施工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。

工程施工合同1
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方委托乙方承擔工程施工,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條承包方式:
1.按承包范圍實(shí)行包工包料。
1.2未經(jīng)甲方書(shū)面認可,乙方不得將所承包范圍內的除勞務(wù)分包和材料采購之外的任何部分進(jìn)行分包。
1.3為工程所需材料、設備都應符合技術(shù)規范所規定的標準,乙方應根據投標時(shí)送交的樣品或甲方書(shū)面確認的樣品購買(mǎi)材料、設備。
第二條合同文件內容及解釋次序構成合同的文件應能相互解釋?zhuān)檎f(shuō)明。除合同條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋次序如下:_________________
1)本合同簽訂后雙方約定的有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件;
2)甲方駐工地總代表簽發(fā)的有關(guān)通知、工程聯(lián)系單、工程指令單及工程會(huì )議紀要等;
3)本合同、雙方確定的工程報價(jià)單;
4)中標通知書(shū);
5)經(jīng)雙方協(xié)商認可的投標書(shū)及其附件;
6)招標文件及招標過(guò)程中雙方來(lái)往的書(shū)面文件;
7)圖紙;
8)工程量和設備材料清單;
9)現行的法律、法規、標準、規范
第三條承包范圍:_________________
1.工程概況:_________________工程名稱(chēng):_________________化工程工程地點(diǎn):_________________
2.承包內容:_________________招標范圍:_________________以及綠化圖紙內及招標方提供的工程量清單內的內容以及追加的設計變更的景觀(guān)和綠化施工,場(chǎng)地水電工程施工,本工程所用材料的采購、材料的運輸、裝卸、至招標單位指定地點(diǎn)、因工期或者甲方開(kāi)放要求采取的趕工措施、現場(chǎng)協(xié)調、現場(chǎng)配合驗收、樣品提供、產(chǎn)品保證、趕工措施、成品保護、因質(zhì)量問(wèn)題引起的維修和更換、技術(shù)指導、及技術(shù)培訓等。
第四條工程的施工期限:
_________________開(kāi)工時(shí)間:_________________,完工時(shí)間:_________________;
若有調整,以甲方書(shū)面通知為準;第五條甲方向乙方提交的有關(guān)資料及文件:_________________期項目室外景觀(guān)圖紙及綠化圖紙、景觀(guān)工程構造做法、綠化標準。第六條合同價(jià)格本合同暫定價(jià)為¥:_________________元(小寫(xiě))人民幣:_________________(大寫(xiě))
甲方___________
乙方 ___________
____年_____月_____日
工程施工合同2
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”):
聯(lián)系方式:
法定代表人:
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”):
法定代表人:
聯(lián)系電話(huà):
依照《_____》及有關(guān)法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下條款:
第一條?工程概況
1.1工程地點(diǎn)及面積:
地點(diǎn):_____________。
面積:______________平方米。
1.2工程造價(jià):¥_____________元,大寫(xiě)(人民幣):_______。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
。1)乙方包工、包全部材料;
。2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
。3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限________天。
開(kāi)工日期_____年_____月_____日;
竣工日期_____年_____月_____日。
第二條?工程監理
若本工程實(shí)行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為_(kāi)____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份;
3.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份,設計費由甲方支付(此費用不在工程價(jià)款內);
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條?甲方義務(wù)
4.1開(kāi)工前____天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場(chǎng)的牲口應認真清點(diǎn)及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開(kāi)工前將原有的電話(huà)設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項;
4.3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4禁止拆動(dòng)室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線(xiàn),應負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;根據有關(guān)部門(mén)規定,甲方無(wú)權要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃氣管線(xiàn);
4.5參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監督及對材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業(yè)管理部門(mén)所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條?乙方義務(wù)
5.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
5.2在甲方未正式提供有關(guān)部門(mén)的審批文件前,嚴禁改動(dòng)建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線(xiàn)等,否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng);
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條?工程變更
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書(shū)面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效;凡甲方直接與乙方現場(chǎng)工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
6.2合同簽訂后,甲方工程減項超過(guò)總工程款5%以上時(shí),須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場(chǎng),甲方需另外支付材料來(lái)回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條?材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設備,其規格、質(zhì)量應符合設計要求。甲方應按時(shí)將材料、設備運到施工現場(chǎng)并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規格、質(zhì)量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由甲方承擔;
7.2由乙方提供的材料、設備的,乙方應在料、設備運到施工現場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質(zhì)量與報價(jià)單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價(jià)位標準,由乙方負責為甲方代購的,在材料運至施工現場(chǎng)并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實(shí)際情況確定);若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
7.4除合同注明外,五金(門(mén)鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買(mǎi)并按時(shí)運到現場(chǎng);若需要乙方代購,加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條?工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
。1)工程量變化和設計變更;
。2)不可抗力;
。3)甲方未按時(shí)參加階段驗收而造成的停工;
。4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條?質(zhì)量標準
9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標準驗收:
。1)《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規范》;
。2)《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規定》;
。3)其它驗收標準:_______________________________。
9.2施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí):
。1)可向______市消費者協(xié)會(huì )家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協(xié)會(huì )投訴進(jìn)行調解;
。2)如不服調解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十條?工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:
。1)水、電管線(xiàn),防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
。2)油漆、面層涂料施工前驗收;
。3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單。若甲方接到通知后,未按時(shí)參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續,并填寫(xiě)工程保修單。
第十一條?工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:
。1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務(wù)支付工程款:
支付次數支付時(shí)間付款比例支付金額:
第一次合同簽訂之日;
第二次隱蔽工程驗收后_____日內;
第三次竣工驗收合格后_____日內。
。3)其他支付方式:_________________________。
11.2工程驗收合格后2日內,乙方應在向甲方提出工程結算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議,雙方應在工程結算單上簽字,甲方并同時(shí)向乙方結清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務(wù)部。工程款全部結清后,乙方應穨甲方開(kāi)具正式統一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條?違約責任
12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的,應及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金;
12.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價(jià)的2‰作為違約金。
第十三條?合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第______種方式解決:
。1)向_____________________委員會(huì )申請_____;
。2)向________________人員法院起訴。
第十四條?幾項具體規定
14.1工程地在市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠程施工費;
14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點(diǎn),甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內);
14.3施工期間,甲方將外屋門(mén)鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場(chǎng)負責安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:
上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;
下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十五條?附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式_____份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持_____份;
甲方(簽字):
法定代表人(簽字):
________年_____月____日
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
________年_____月____日
工程施工合同3
發(fā)包人(全稱(chēng)):____
承包人(全稱(chēng)):____
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng):
工程地點(diǎn):
工程內容:
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:
資金來(lái)源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開(kāi)工日期:____年____月____日
竣工日期:____年____月____日
合同工期總日歷天數____天
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:符合國家質(zhì)量驗收標準
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě)):____
一、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協(xié)議書(shū);
2.本合同專(zhuān)用條款;
3.明確雙方權利、義務(wù)的紀要、協(xié)議;
4.本合同通用條款;
5.投標書(shū)、招標文件和中標通知書(shū);
6.施工圖紙;
7.標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求;
8.工程量預算書(shū)。
雙方有關(guān)工程的'洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
二、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
三、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
四、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
五、合同生效
合同訂立時(shí)間:____
合同訂立地點(diǎn):____
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人:____(公章)承包人:____(公章)
住所:____住所:____
法定代表人:____法定代表人:____
委托代理人:____委托代理人:____
電話(huà):____電話(huà):____
傳真:____傳真:____
開(kāi)戶(hù)銀行:____開(kāi)戶(hù)銀行:____
帳號:____帳號:____
郵政編碼:____郵政編碼:____
工商行政管理部門(mén)鑒證:____(鑒證章)
經(jīng)辦人:____年____月____日
建設行政管理部門(mén)鑒證:____(印章)
經(jīng)辦人:____年____月____日
工程施工合同4
發(fā)包人(全稱(chēng)):_________________________________________
承包人(全稱(chēng)):_________________________________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱(chēng):__________________________________________________________________________
工程地點(diǎn):__________________________________________________________________________
工程內容:__________________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:________________________
資金來(lái)源:________________________________
第二條 工程承包范圍
承包范圍:___________________________________________________________________________
第三條 合同工期
開(kāi)工日期:___________________________________________________________________________
竣工日期:___________________________________________________________________________
合同工期總日歷天數_____________天
第四條 質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:_______________________________________________________________________
第五條 合同價(jià)款
金額(大寫(xiě)):_______________________________元(人民幣)¥:_____________________元。
第六條 組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、中標XX知書(shū)
3、投標書(shū)及其附件
4、本合同專(zhuān)用條款
5、本合同XX條款
6、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價(jià)單或預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《XX條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
第九條 發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
第十條 合同生效
合同訂立時(shí)間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點(diǎn):_______________________________________________________________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
發(fā) 包 人:(公章): 承包人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電 話(huà): 電 話(huà):
傳 真: 傳 真:
開(kāi) 戶(hù) 銀 行: 開(kāi) 戶(hù) 銀 行:
賬 號: 賬 號:
郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:
工程施工合同5
發(fā)包人(全稱(chēng)):_________________
承包人(全稱(chēng)):_________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就
工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致,共同達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱(chēng):_________________。
2.工程地點(diǎn):_________________。
3.工程立項批準文號:_________________。
4.資金來(lái)源:_________________。
5.工程內容:_________________。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:_________________。
二、合同工期
計劃開(kāi)工日期:______年_______月_____日。
計劃竣工日期:______年_______月_____日。
工期總日歷天數:______天。工期總日歷天數與根據前述計劃開(kāi)竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合標準。
四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式
1.簽約合同價(jià)為:
人民幣_________________(大寫(xiě))(¥元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣_________________(大寫(xiě))(¥元);
(2)材料和工程設備暫估價(jià)金額:
人民幣_________________(大寫(xiě))(¥元);
(3)專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)金額:
人民幣_________________(大寫(xiě))(¥元);
(4)暫列金額:
人民幣_________________(大寫(xiě))(¥元)。
2.合同價(jià)格形式:_________________。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理:_________________。
六、合同文件構成
本協(xié)議書(shū)與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(shū)(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專(zhuān)用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價(jià)工程量清單或預算書(shū);
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過(guò)程中形成的與合同有關(guān)的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類(lèi)內容的文件,應以簽署的為準。專(zhuān)用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進(jìn)行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過(guò)招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性?xún)热菹啾畴x的協(xié)議。
八、詞語(yǔ)含義
本協(xié)議書(shū)中詞語(yǔ)含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時(shí)間
本合同于_________________年_________________月_________________日簽訂。
十、簽訂地點(diǎn)_________________本合同在簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數
本合同一式份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執份,承包人執份。
發(fā)包人:_________________(公章)承包人:_________________(公章)
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(簽字)(簽字)
組織機構代碼:_________________
組織機構代碼:_________________
地址:_________________
地址:_________________
XX編碼:_________________
XX編碼:_________________
法定代表人:_________________
法定代表人:_________________
委托代理人:_________________
委托代理人:_________________
電話(huà):_________________
電話(huà):_________________
傳真:_________________
傳真:_________________
電子信箱:_________________
電子信箱:_________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________________
賬號:_________________
賬號:_________________
日期_________________
工程施工合同6
裝飾合同號:________
甲方:________
乙方(施工責任方):________
甲方承建之工程,現委托乙方采。ā魽、包工□B、包工包料)、機具、設備、安全生產(chǎn)及安全設施等大包干方式進(jìn)行施工。為了明確工程內容及雙方責任,特商定如下條款,雙方共同遵守執行。
第一條:工程內容
一、工程地點(diǎn):_____________;
二、開(kāi)工日期:____年____月____日,竣工日期:____年____月____日,總工期:____日;
三、分部分項工程工種類(lèi)別:____;
四、工程質(zhì)量標準:____;
五、乙方承包圍:____;
第二條:組織領(lǐng)導
一、乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現場(chǎng)的各項管理及規章制度,做到文明施工、安全施工。
二、乙方必須確保進(jìn)場(chǎng)人員的技術(shù)素質(zhì),特種工種均持證上崗。在施工責任期內,未經(jīng)甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術(shù)力量和施工隊伍的穩定性。
三、乙方必須指定專(zhuān)職管理人員,負責安排施工、生產(chǎn)、人員調配、技術(shù)安全、工程質(zhì)量以及生活、計生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建設單位代表或建設監理單位代表聯(lián)系和溝通,只要與本工程有關(guān)的事宜,必須向甲方項目經(jīng)理匯報與協(xié)商。除甲方高層領(lǐng)導特批外,否則,給公司造成負面影響的處以1000元—5000元的罰款。
五、乙方向工人發(fā)放生活費或工資,必須在本公司的項目經(jīng)理監督下進(jìn)行。每個(gè)分部分項工程必須有工人的花名冊,工人領(lǐng)取生活費或工資要在花名冊上簽字認可,并花名冊交項目經(jīng)理保管并存檔。
第三條:雙方職責
一、甲方責任:
1、負責工地現場(chǎng)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度、配料用料的指揮、監督和管理。
2、負責安排乙方工程量及現場(chǎng)進(jìn)度、審核完成工程量,申報預決算,申請劃撥工程款。
3、負責與業(yè)主、設計、監理等單位及部門(mén)進(jìn)行工程聯(lián)系并申報文件資料。
二、乙方責任:
1、嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執行國家現行《施工技術(shù)驗收規范》。尊重和服從業(yè)主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮,對工程質(zhì)量全面負責并確保達到(□A、合格□B、優(yōu)良)以上等級。
2、強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育,嚴格按操作規程施工,不亂搭亂拉電路管線(xiàn),不私自安裝電源插座,不強行違章施工,嚴格杜絕火災及其他安全事故的發(fā)生。否則,由乙方承擔由此產(chǎn)生的全部責任。乙方進(jìn)入施工現場(chǎng)必須檢查各安全設施的安全狀態(tài),如發(fā)現不安全因素及時(shí)向甲方書(shū)面提出,乙方在安全設施不安全狀態(tài)下,有權拒絕施工,如遇到突發(fā)性事件或不可抗力因素造成的事故,原則上由乙方負責,乙方經(jīng)費困難可與甲方協(xié)商申請適當補助。
3、乙方工人進(jìn)入施工現場(chǎng)必須佩帶安全帽,不穿拖鞋或穿高跟鞋、不得赤脖、做到文明、安全施工、工完場(chǎng)清。未經(jīng)許可,施工現場(chǎng)嚴禁住人和帶兒童入內,飲食做飯,大小便,乙方工人所使用的交通工具不得進(jìn)入施工現場(chǎng),應在指定位置停放,違者甲方有權重罰。乙方有義務(wù)保持宿舍內的衛生和清潔,宿舍內禁止留宿他人。
4、乙方絕對服從甲方工程進(jìn)度安排,班組長(cháng)每天必須在施工現場(chǎng),未經(jīng)項目經(jīng)理同意不得擅自離開(kāi)。
5、必須保證有充足的施工人員及技術(shù)力量,施工人員數量穩定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問(wèn)題均由乙方承擔。
6、具體施工作業(yè)中必須配備所需安全標準牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等安全設施,并且必須符合國家裝飾裝修施工操作規程及相關(guān)法律規定,以確保安全、文明施工,否則由此造成的一切后果均由乙方自行負責,相關(guān)費用由乙方全部承擔。
7、乙方施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關(guān)條例。如有違反情節嚴重者或嚴重影響甲方及公司聲譽(yù)者,甲方可責令乙方清場(chǎng)并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進(jìn)度款將不再支付。同時(shí)乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產(chǎn)生的一切法律后果均由乙方自行負責。
8、該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起的訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生的相關(guān)費用。
9、乙方不得將依據本協(xié)議書(shū)取得該分部分項工程進(jìn)行轉包,否則甲方有權立即收回該工程項目并追究相關(guān)責任。
10、乙方必須提前二日向甲方項目部申報材料,并且必須在材料申報單上簽字負責,常規材料申報量不得大于實(shí)際用量的10%,非常規材料申報量不得大于實(shí)際用量的5%(含合理?yè)p耗)。特別是非常規材料若大于合理?yè)p耗多余部分由乙方支付相關(guān)采購成本,材料申報單上必須有該工程項目經(jīng)理簽字認可,方可執行,F場(chǎng)領(lǐng)料必須有乙方簽字認可,其他集體或個(gè)人無(wú)權領(lǐng)料。
11、乙方在施工過(guò)程直到驗收交工前,必須采取有效的半成品或成品保護措施,若無(wú)故或惡意損壞成品或半成品,處以該成品或半成品工程造價(jià)的三倍對乙方進(jìn)行處罰。
12、工地內廢舊物資回收歸本公司所有,未經(jīng)甲方項目經(jīng)理許可,乙方不得私自回收和出售,一旦發(fā)現處以該廢舊物資價(jià)值5—10倍的罰款。并對發(fā)現人或舉報人給予獎勵。
13、乙方施工質(zhì)量達不到約定標準,必須無(wú)條件進(jìn)行返工和修正,乙方必須對所返工部分的主輔材進(jìn)行賠償,對于返工造成的損失和負面影響,甲方有權對乙方處以500元—10000元的罰款。
14、施工現場(chǎng)工人之間打架斗毆、工種之間打架斗毆,甲方項目經(jīng)理有權對乙方重罰。若工地出現盜竊事件,經(jīng)公司訪(fǎng)查落實(shí),對舉報人本公司給予盜竊物質(zhì)價(jià)值相等經(jīng)濟獎勵。情節嚴重者,甲方有權交給司法部門(mén)處理。
15、乙方在所指定的工程完工后,應向甲方及時(shí)上報該分部分項工程的施工總結,并積極配合甲方或第三方對施工質(zhì)量進(jìn)行驗收。
第四條:工程質(zhì)量及驗收標準
乙方所施工的工程質(zhì)量必須達到國家或專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢驗部門(mén)質(zhì)量評定(□A、合格□B、優(yōu)良)標準等級以上。因乙方盲目施工、只求速度不按操作規程施工,導致工程質(zhì)量不符合設計要求、質(zhì)量不合格,甲方有權責令乙方立即停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成的材料浪費及經(jīng)濟損失全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
第五條:工期約定
乙方必須嚴格按照甲方現場(chǎng)安排的季度、月、度及周施工計劃所要求的時(shí)間或期限,如期或提前完成所有本項目的施工任務(wù),若拖延工期,每延期一日,按(□A、結算總價(jià)‰□B、元)向甲方支付罰金。
第六條:付款方式
一、乙方進(jìn)入施工現場(chǎng)必須大于天后,甲方按乙方所完成的實(shí)際施工進(jìn)度,每月日,日,日,按借款方式領(lǐng)取生活費(或材料備用金),借款總額不得大于預算人工工費或預算工程款的﹪;根據甲方與業(yè)主結算工程款的情況,到甲方帳戶(hù)后三天內付到?jīng)Q算人工工費(或乙方承包工程造價(jià)決算款)的95%支付給乙方。
二、質(zhì)保金:質(zhì)保金按分部分項工程決算人工工費(或乙方承包工程造價(jià)決算款)5%扣除,待工程完工并通過(guò)竣工驗收一年后,據實(shí)返還,無(wú)銀行利息。因質(zhì)量原因造成的返修,乙方應在收到口頭或書(shū)面通知三日內派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質(zhì)保金中扣除,不足部分由乙方支付。
第七條:其他
一、若乙方無(wú)正當理由單方終止本協(xié)議書(shū),除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外,還應向甲方支付分部分項工程總人工工費(或乙方承包工程總造價(jià))3﹪的違約金。
二、若乙方違反本協(xié)議書(shū)的上述有關(guān)約定,不按工期竣工、質(zhì)量達不到設計規范或要求,存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本協(xié)議書(shū)無(wú)法履行的行為,甲方有權單方面解除本協(xié)議書(shū)并要求乙方清場(chǎng),乙方對其行為給甲方造成的經(jīng)濟損失應當給予賠償。
三、甲方對本協(xié)議書(shū)上述各條款具有解釋權。
本協(xié)議書(shū)一式三份,甲方二份,乙方一份,具有同等法律效力,該協(xié)議書(shū)自雙方簽字或蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工分部分項工程辦完工程交接并竣工結算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲方(簽字或蓋章):乙方(簽字或蓋章):
甲方代表:____________乙方代表:____________
經(jīng)辦人:____________經(jīng)辦人:____________
聯(lián)系電話(huà):____________聯(lián)系電話(huà):____________
簽約日期:_____年_____月_____日簽約日期:_____年_____月_____日
簽約地點(diǎn):____________
附件:(備注:附件與本協(xié)議書(shū)具有同等的法律效力)
工程施工合同7
工程發(fā)包方:(甲方)__________________
工程承包方:(乙方)__________________
為保證工程順利施工,雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、法規經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議條款:
一、工程概況
工程名稱(chēng):_________
工程地點(diǎn):_________
工程內容:_________
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
1、工程施工日期_________年_________月_________日機械進(jìn)場(chǎng)。
2、打試樁結束時(shí)間_________月_________日。
3、正式施工全部工期為_(kāi)________天有效工作日,正式施工為_(kāi)________年_________月_________日,正式施工日期有提前或退后業(yè)主提前_________天通知承包方。
4、因雨天、停水、停電、設備變更、群眾阻礙、地下障礙物及不可抗拒的自然因素影響則工期順延。(發(fā)包簽證為準)。
5、試樁檢測時(shí)間不包括在有效工作日內。
四、質(zhì)量標準
1、工程質(zhì)量標準:
2、承包方施工的管樁必須達到一、二類(lèi)標準。不得出現三、四類(lèi)樁。
五、合同價(jià)款
合同總價(jià):施工費用約_________元(_________元),管樁材料費用約_________元( _________元),結束后按實(shí)調整。
六、雙方權利和義務(wù)
(一)發(fā)包方的權利和義務(wù)
1、施工現場(chǎng)三通一平(路通、水通、電通電源至施工現場(chǎng)100米內、施工現場(chǎng)平整),由發(fā)包方在機械設備進(jìn)場(chǎng)前3日內完成,并能滿(mǎn)足樁機運輸車(chē)輛正常通行,提供地下管網(wǎng)平面圖并負責清理現場(chǎng)障礙物(便道位置由乙方指定,甲方負責實(shí)施)。
2、負責在開(kāi)工前3日提供施工圖,場(chǎng)地地質(zhì)勘探報告各二份,并組織圖紙會(huì )審,形成書(shū)面紀要。
3、負責協(xié)調建筑物主軸線(xiàn)的定位,確定現場(chǎng)水準點(diǎn)和坐標控制點(diǎn)。
4、負責管樁的及時(shí)供應且運至樁機施工地點(diǎn)的30米范圍內。
5、有權監管承包方施工過(guò)程中的一切生產(chǎn)活動(dòng),但不得強行干涉或違背可觀(guān)規律去亂指揮,否則造成一切安全生產(chǎn)質(zhì)量事故由發(fā)包方承擔。
6、有義務(wù)協(xié)調解決施工現場(chǎng)四鄰關(guān)系。
(二)承包方的權利和義務(wù)
1、按照國家驗收規范完成工程樁基設計圖紙及相關(guān)變更內部?jì)热荨?/p>
2、提交承包方有效的資質(zhì)文件。
3、做好開(kāi)工前的各項準備工作,包括場(chǎng)內定位放線(xiàn),設備進(jìn)場(chǎng)并調試完畢做好施工人員的組成工作。
4、編制施工組織設計,提交開(kāi)工報告于開(kāi)工前報業(yè)主或監理,經(jīng)審批后方可正式開(kāi)工。
5、現場(chǎng)施工必須按照設計圖紙、國家規范及安全操作規程,按章操作。
6、應對施工人員進(jìn)行安全教育后再上崗,做好文明施工,確保無(wú)安全質(zhì)量事故。
七、工程量確認
1、工程量計算辦法:
(1)樁長(cháng)度計算方法:按設計圖紙及相關(guān)設計變更有效樁長(cháng)以延長(cháng)米計算。
(2)施工綜合單價(jià):PHC600(130)AB:_________元∕米
(3)材料單價(jià):PHC600(130)AB:_________元∕米
2、工程樁檢測合格,甲方在接到?jīng)Q算報告30天內,按圖紙核定已完工程量。若發(fā)包人在收到承包人決算報告30天內未進(jìn)行計量或以各種理由不計量,則從第31天起報告中開(kāi)列的工程量即視為被確認,作為工程價(jià)款支付依據。
3、決算審核,承包人必須派專(zhuān)人配合,如無(wú)人配合審計,中途缺席超過(guò)2天,甲方直接審計或事務(wù)所審計,結果仍然有效。
八、工程款的支付
針對樁基工程的特殊性雙方約定:
1、施工至_________付至工程量的_________%。
2、施工結束后付總價(jià)款的_________%。
3、樁基檢測結束后質(zhì)量齊全已完工程量的_________%。
4、樁基工程資料提交主體封頂付至合同額的_________%。
5、材料費用款到發(fā)貨,合同簽訂后付材料費用的20%。
九、竣工驗收
1、樁基竣工驗收由甲方組織。
2、乙方負責提交三套完整的樁基技術(shù)資料在驗收后15天內提交給發(fā)包方。
3、工程未經(jīng)驗收若發(fā)包方自行上部施工,出現一切問(wèn)題由發(fā)包方負責。
十、違約、索賠和爭議
(一)違約
1、發(fā)包人違約;
1)發(fā)包人不按時(shí)支付工程款,導致施工無(wú)法進(jìn)行時(shí);
2)發(fā)包人無(wú)正當理由不支付工程竣工結算價(jià)款;
3)發(fā)包人不履行合同義務(wù)或不按合同履行義務(wù)的其他情況,發(fā)包人承擔違約責任,賠償因其違約給承包人造成的直接經(jīng)濟損失,順延的工期,并支付違約金。
4)因發(fā)包人原因造成承包人停工,由此造成承包方樁機臺班停置費按1000元/天計算。
2、承包人違約
1)承包人不能按協(xié)議所約定的工期或監理工程師(業(yè)主)同意順延的工期內完成。
2)因承包人施工質(zhì)量達不到協(xié)議書(shū)約定的質(zhì)量標準。
3)承包人不履行合同內義務(wù)的其他情況等,則承包人賠償因其違約給發(fā)包人造成的一切損失。
4)開(kāi)始正式打樁后,發(fā)包方發(fā)現承包方不能滿(mǎn)足經(jīng)現場(chǎng)監理審批的工期要求(合同天數),發(fā)包方有權另加工程隊伍,承包方不得阻撓。
(二)索賠
1、當一方向另一方提出索賠時(shí),要有正當的索賠理由,且有索賠事件發(fā)生的有效證件;
2、當一方向另一方提出索賠要在索賠事件發(fā)生后28天內送交報告,受理方要在28天內予以回復,否則視為該索賠已認可。
(三)爭議
雙方約定,在履行合同過(guò)程中或未盡事宜發(fā)生爭議時(shí),在協(xié)商未果的情況下,可直接向工程所在地人民法院提起訴訟。
十一、有關(guān)事項
1、為保證工程能順利實(shí)施,發(fā)包方委派同志為工地代表,承包方委派為工地代表,隨時(shí)協(xié)調處理工程施工中的一切事項。
2、本合同自簽訂之日起生效,工程款結清后自行廢止。
3、本合同條款與國家、省、市有關(guān)法律相抵觸時(shí),一律以國家、省、市法律法規為準。
十二、其它
1、合同價(jià)款中含第一次試樁檢測期間的機械停滯周期為15天,超過(guò)此期間停滯費用另計。
2、如因第一次試樁結果未能滿(mǎn)足設計要求,再次要求打試樁,機械停滯費臺班按投標報價(jià)所報費再行結算。兩種規格一種試樁合格不計停滯費,兩種都不合格按20xx元/天/臺。
3、如需引孔或增加其它的技術(shù)施工措施所造成的費用另行協(xié)商結算。
4、按照合同工期,乙方每提前或延期一天,甲方予以獎勵或處罰20xx元/天。因付款不及時(shí)造成工期延誤,按機械停滯臺班補償。
5、合同簽訂后,若乙方無(wú)正當理由機械設備不進(jìn)場(chǎng)或甲方無(wú)故拒絕乙方進(jìn)場(chǎng)施工,則違約方賠償另一方10000元整。至合同簽訂后2天內。
6、甲方要滿(mǎn)足本合同簽訂幢樓樁基工程連續施工,如果中途停滯時(shí)間超過(guò)一周,甲方補償乙方一周以外每天停滯費20xx元/天,需要臨時(shí)樁機退場(chǎng),甲方補貼進(jìn)退場(chǎng)費陸萬(wàn)元/次。
7、合同中未盡之處,以現場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行簽證。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同8
發(fā)包方(建設單位):
承包方(施工單位):
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規等規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
一、工程名稱(chēng):xx廠(chǎng)區樁基工程
二、工程地點(diǎn):xx開(kāi)發(fā)區
三、工程承包范圍:一棟加工車(chē)間、一棟倉庫進(jìn)行水泥土攪拌樁地基加固處理,包工包料,(包括成空、噴灰、復噴復攪、成樁))按當地水泥市場(chǎng)價(jià)格:復合硅酸鹽水泥32.5,335.00元/噸
四、規格及工程量:水泥標號:32.5級?倶稊导s1252棵,設計樁長(cháng)6.5米(含樁頭),樁徑500㎜,總進(jìn)尺約10000米
六、工程造價(jià):約29萬(wàn)元
1、樁基施工單價(jià)(中標價(jià))29.00元/米,大寫(xiě):(最終結算按實(shí)際工 程量計算,設計變更、工程簽證等一并進(jìn)入結算)。
2、稅金另加0.99元/米
七、工程質(zhì)量等級:合格。
八、施工工期:
本工程有效工期 25 天,暫定于自 年 月 日開(kāi)工,施工期間如遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方現場(chǎng)代表及監理方簽證后,工期順延:不能提供施工場(chǎng)地、水、電源,道路未能接通,障礙物未能清除,影響進(jìn)場(chǎng)施工;施工中停水、停電8小時(shí);非承包方原因而監理簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延誤工期。
九、工程師職責
9.1發(fā)包方派駐的工程師
姓名: 職務(wù):
職權:負責工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全施工監督及協(xié)調有關(guān)單位、周邊群眾關(guān)系,報經(jīng)建設單位負責人同意,審批現場(chǎng)簽證,參加分部工程驗收。
9.2監理單位委派的工程師
姓名: 職務(wù):
發(fā)包方委托的職權:負責該工程的工期、質(zhì)量及安全管理,在施工過(guò)程進(jìn)行旁站、巡視等檢查及驗收。
十、雙方的主要責任
(一)、發(fā)包方的責任:
1、辦理正式工程和臨時(shí)設施范圍內的土地征用、租用,辦理施工許可證和占道許可證等。
2、負責開(kāi)工前施工場(chǎng)地的“三通一平”工作,提供地下管網(wǎng)資料,處理管線(xiàn)、電纜、原有舊基礎等地下障礙物。
3、提供建筑物的坐標控制點(diǎn)和高程控制點(diǎn)。
4、組織有關(guān)單位對施工圖紙技術(shù)資料進(jìn)行會(huì )審,按合同規定在開(kāi)工前3天內提供設計圖紙2份,并在3天內將承包方上交的施工組織設計或施工方案進(jìn)行審定交與承包方。
5、按協(xié)議條款的規定及時(shí)撥付工程款。
6、承擔本工程的樁基檢測費用為:
(二)、承包方責任
1、按雙方確定的分工范圍,做好材料的采購、供應和管理,并及時(shí)組織人力、物力及各種施工機械設備進(jìn)入施工現場(chǎng),做好施工前的各 種準備工作。
2、嚴格按照施工圖進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量,按合同約定的時(shí)間進(jìn)行施工,確保按時(shí)竣工和移交。
3、按照國家有關(guān)規定提供竣工驗收資料,參加竣工驗收,辦理竣工結算。
4、在開(kāi)工前 3 天內向發(fā)包方提交施工組織設計或施工方案。
5、做好建筑物的定位驗線(xiàn)工作,及時(shí)上報施工資料。
6、施工中嚴格按照國家有關(guān)安全操作規程施工,并保證安全文明施工。
十一、工程結算與工程款撥付
1、本工程竣工結算按中標價(jià)加簽證方式結算。變更簽證部分根據雙方現場(chǎng)設計變更簽證的工程量按照綜合單價(jià)計算。
2、工程款撥付:按照合同通用條款的要求,雙方簽定合同后分期付款:
(1)設備進(jìn)場(chǎng)撥付至工程總價(jià)款的50%
(2)樁基檢測達到設計要求后10日內撥付全部工程款。
十二、工程質(zhì)量和驗收標準
1、承包方嚴格按照施工圖及相關(guān)說(shuō)明、國家現行建筑工程規范、規程和標準進(jìn)行施工,并接受發(fā)包方派駐現場(chǎng)代表的監督。
2、竣工工程驗收,以國家現行《工程施工及驗收規范》、施工圖紙及說(shuō)明、施工技術(shù)文件為依據。
3、工程竣工后,工程竣工質(zhì)量經(jīng)當地質(zhì)量監督部門(mén)檢驗合格后,發(fā)包方須及時(shí)辦理驗收手續。
4、雙方對工程質(zhì)量有爭議的,請東營(yíng)港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區質(zhì)量監督部門(mén)勘驗鑒定。
5、工程竣工驗收合格后發(fā)包方方可使用。
十三、工程保修期從開(kāi)始強夯施工時(shí)至夯后基礎竣工驗收合格終止。
十四、違約責任
一、發(fā)包方責任
1、 -工程中途停建、緩建或由于設計變更及設計錯誤造成的返工,應采取措施彌補或減少損失,同時(shí)賠償承包方為此造成的停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料的損失。
2、發(fā)包方未按合同規定撥付工程款,造成承包方的停工、窩工損失由發(fā)包方承擔。
3、工程竣工驗收合格并雙方結算完后,應按合同約定付清工程款,如不能按時(shí)付款時(shí),每日向承包方償付拖欠工程款額萬(wàn)分之五的違約金。
4、工程未經(jīng)驗收,提前使用或擅自動(dòng)用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問(wèn)題,由發(fā)包方承擔責任。
(二)、承包方責任
1、因施工造成的質(zhì)量不符合合同規定的,負責無(wú)償修理或返工,并賠償發(fā)包方為此而增加的工程費用。
2、工程未按合同規定工期竣工,每拖延一天,向發(fā)包方償付工程總造價(jià)萬(wàn)分之五的逾期違約金。
十五、爭議的解決方式
如雙方就本合同在履行期間發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí)向東營(yíng)市人民法院起訴。
十六、本合同雙方簽字蓋章后生效,工程竣工驗收符合要求,結清工程款后終止。
十七、本合同一式6份,其中發(fā)包方3份,承包方3份。
十八、補充條款
1、場(chǎng)地電源.變壓器必須按規定接到施工現場(chǎng)50米處
2、強夯施工前按施工方要求由發(fā)包方開(kāi)挖排水溝并承擔費用。
3、由建設方定位放線(xiàn)(建設方.監理方.施工方)驗線(xiàn)核實(shí).簽字方可施工。
4、工農關(guān)系由建設方處理并承擔費用。
5、《試夯》,如有設計圖紙變更,所造成強夯施工樁延誤,設備進(jìn)出場(chǎng)費用由建設方承擔
6、設備進(jìn)場(chǎng)前,先簽訂施工合同,設備進(jìn)場(chǎng)時(shí)支付施工方工程總造價(jià)的50%的工程款。
本合同執行過(guò)程中如發(fā)生未盡事宜,雙方應及時(shí)協(xié)商解決,方協(xié)商一致的,簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議為本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人:
年 月 日
委托代理人: 年 月 日
工程施工合同9
甲方(業(yè)主):
乙方(施工方):
按照《中華人民共和國合同法》和《____省建筑市場(chǎng)管理條例》的規定,結合裝飾工程交易規則及本工程具體狀況,雙方在友善、友好的狀況下達成如下協(xié)議:
一、合同主要資料:
打井工程以形式交給乙方施工。
2、工程總造價(jià)(大寫(xiě))
3、工程資料:
、偌追郊s定乙方打井深度暫定為米,根據鉆水取樣若取水樣本達不到飲用水標準,經(jīng)甲方同意,乙方可增加打井深度。
、跁憾棵装500元標準計取打井費用。
、鄹鶕追酱_定的打井位置,如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的,由甲方承擔鉆頭購置費用。
4、工程付款方式:簽合同當天首付65%元,元。
5、工期天,自________年____月____日起至________年____月____日止。
6、工程保修期________年。
7、工程結束后____日內結清余款。
8、根據甲方要求,乙方為甲方帶給取水設備一套,其中深水井泵元,井房一套,金額元,計入工程合同總額計算。
甲方交自己位于市路工程過(guò)半中期款30%元,工程完工付余款5%一臺,金額元,無(wú)塔供水裝置一套,金額
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
工程施工合同10
發(fā)包單位:(甲方)
承包人:(乙方)
根據中華人民共和國經(jīng)濟合同法和建設安裝工程承包合同條例的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第1條:工程概況
工程名稱(chēng):九龍明珠D標段
工程地點(diǎn):
工程內容:
含如下內容:地下室基礎承臺及基礎梁的開(kāi)挖、樁頭的破除、開(kāi)挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側后由甲方負責外運。
工程總價(jià):按下室占地面積×18元(此價(jià)格含不可考慮的因素,沒(méi)有任何價(jià)格調差)。
工期:
第2條:合同使用標準和法律
1、合同使用標準:GBJ7—89、JGJ94—94
2、適用法律:中華人民共和國經(jīng)濟合同法和建設安裝工程承包合同條例
第3條:甲方工作
1、公布工地各項管理制度,對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、材料耗用等進(jìn)行檢查、督促,監督施工質(zhì)量并協(xié)調解決施工過(guò)程中的各種問(wèn)題。
2、按照合同條款按時(shí)按量支付工程款。
3、如乙方不服從甲方指揮,不能按時(shí)完成甲方規定的施工任務(wù),或發(fā)生重大失誤導致工程停工,甲方有權終止合同。對造成甲方經(jīng)濟損失的,由乙方負責賠償。
4、負責加強安全管理、完善安全規章制度,做好安全設防。
5、對乙方違反各種管理制度、操作規程、安全生產(chǎn)、文明施工規定的人員甲方有權清理出施工現場(chǎng)。乙方不服從甲方現場(chǎng)施工員的安排,不能按時(shí)、按量、按要求完成施工任務(wù)(或整改內容)的,甲方有權另行安排人員完成,造成的一切費用均由乙方負責,對消極對待、屢教不改的,甲方有權終止協(xié)議;中途退場(chǎng)的,甲方有權不付任何工資費用。
第4條:乙方工作
1、乙方須安排一個(gè)負責人長(cháng)期呆在現場(chǎng)協(xié)調工作,至該工作內容全部完成為止,
2、乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進(jìn)行破除,標高測量中乙方必須派人員配合,嚴禁用炮機鑿除,人工破除過(guò)程中不能傷及樁鋼筋,破除后的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑,并掩埋在車(chē)庫底板以下。
3、前期進(jìn)場(chǎng)必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開(kāi)始施工,施工中乙方必須按照甲方的進(jìn)度相應的增加機械人員,如進(jìn)度達不到要求,甲方有權終止合同,并按完成的50%結算。
4、乙方進(jìn)場(chǎng)后,甲方負責提供住宿及生活水電,乙方自帶破樁工具(包括空壓機)。在施工過(guò)程中,甲、乙雙方必須緊密配合,確保施工進(jìn)度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全,上班必須安全帽,穿膠鞋,如發(fā)生安全事故,由乙方完全負責,嚴格遵守公司的各項安全,生產(chǎn)制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進(jìn)度,如進(jìn)度嚴重跟不上,甲方有權中止乙方的合作。
第5條:工程款
工程款支付金額和時(shí)間:按地下室后澆帶分成六塊,每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內全部付清,甲方違約的責任:甲方不按期付款,乙方有權停工,甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金,乙方只提供收款收據。
第6條:合同的生效與終止
合同簽字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。
第7條:合同份數:甲乙雙方各執2份。
第8條:合同款未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后,用補充協(xié)議補充或協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同11
發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
統一社會(huì )信用代碼:
通訊地址:
承包人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
統一社會(huì )信用代碼:
通訊地址:
為了保證________施工質(zhì)量,如期完成施工任務(wù),達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規,雙方友好協(xié)商,就本工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程名稱(chēng):
________________________。
二、建筑面積(工程形式):
____________。
三、施工地點(diǎn):
________________________。
四、工期:
1、開(kāi)工:____年__月__日;
2、竣工:____年__月__日;
3、合同工期總共歷時(shí)____天。
五、承包形式:
本工程采取下列第_____項方式承包。
1、按施工圖預算加簽證、加政策性調整結算;
2、包工不包料;
3、包工包料。
如采取全部包干金額,一般不得調整。但遇設計變更或政策性調整引起設備、材料價(jià)格的調整及人力不可抗拒的自然災害,可調整合同工程價(jià)格。
六、工程質(zhì)量管理及驗收:
1、質(zhì)量標準:工程質(zhì)量符合___________________標準。
2、工程具備隱蔽條件,乙方先進(jìn)行自檢,并在隱蔽驗收前48小時(shí)以書(shū)面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現場(chǎng)代表在驗收記錄上簽字后,承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
3、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場(chǎng)簽證單及保修書(shū)等)。驗收合格的,雙方進(jìn)行交接,驗收不合格的,乙方應及時(shí)返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
七、工程價(jià)款:
共計_______人民幣元。
八、付款方式:
本合同生效后支付合同款項的____%,計____元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價(jià)款的_____%,計____元;質(zhì)保金___元,質(zhì)保期滿(mǎn)后支付。
九、質(zhì)保期:
_______年。
十、雙方的責任義務(wù):
1、發(fā)包方的責任義務(wù)
。1)為承包方提供良好施工場(chǎng)地、道路、水、電源,滿(mǎn)足開(kāi)工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調解決的四鄰關(guān)系及糾紛;
。2)監督管理施工過(guò)程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度;
。3)給承包方提供施工圖紙、坐標點(diǎn)、標高點(diǎn);
。4)按時(shí)給承包方撥付款項和進(jìn)行驗收、結算。
2、承包方的責任義務(wù)
。1)按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工;
。2)如期完成施工任務(wù);
。3)接受發(fā)包方的技術(shù)指導和質(zhì)量標準要求;
。4)負責發(fā)包方提供料物及設備的保護;
。5)教育施工人員愛(ài)護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
。6)承擔施工中的一切安全事故責任及費用。
十一、其他:
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿(mǎn)。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書(shū)面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式____份,雙方各執_____份,具有同等效力。
甲方(蓋章):
簽約日期:________年___月___日
乙方(蓋章):
簽約日期:________年___月___日
工程施工合同12
發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
統一社會(huì )信用代碼:
通訊地址:
承包人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
統一社會(huì )信用代碼:
通訊地址:
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規,為明確雙方在施工過(guò)程中的權利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱(chēng):______________________________
二、工程地點(diǎn):______________________________
三、工程內容:______________________________
四、承包形式:______________________________
五、工程立項批準文號:______________________
六、工程承包范圍:__________________________
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數_______天;
開(kāi)工日期:______年______月______日;
竣工日期:______年______月______日。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現場(chǎng)代表簽證后,工期可相應順延:
。、在施工中如因停電、停水_______小時(shí)以上或連續間歇性停水、停電_______天以上(每次連續_______小時(shí)以上),影響正常施工;停水停電_______天以上;
2、因臺風(fēng)暴雨颶風(fēng)等不可抗力的因素;
。、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
第三條工程價(jià)款、結算及付款方式
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價(jià)款,甲方付款前,乙方應提供正式發(fā)票。
第一種方式:本合同實(shí)行固定總價(jià),經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價(jià)為_(kāi)______元人民幣(大寫(xiě):__________)。任何政策性因素和市場(chǎng)因素均不調整包干價(jià)。
1、本合同簽訂后_______日內,甲方支付_______元工程款;
2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付_______元工程款;
3、余款_______元作為質(zhì)量保證金,待保修期滿(mǎn)后_______個(gè)工作日內無(wú)息支付。
第二種方式:本合同實(shí)行按實(shí)結算,雙方依據最新現行定額計價(jià)規范和施工期(或材料定購期)的信息價(jià)(信息價(jià)不明確的以甲方確認材料價(jià)為準)進(jìn)行計算,計算后的總價(jià)下浮_______%作為本合同的結算價(jià)款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元;
2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,提交竣工驗收報告及工程決算書(shū),經(jīng)甲方審核確認后,付至結算價(jià)款的_______%,留_______%做質(zhì)保金,待保修期滿(mǎn)后_______個(gè)工作日內付清。
3、工程量及價(jià)格簽證,簽證單都必須有甲方現場(chǎng)代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。
二、乙方采購的材料、設備,必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程,甲方認為乙方提供的材料需要復驗的,乙方應按要求提供復驗報告。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的,方可用于工程;復驗不符合質(zhì)量要求的,應退貨處理,其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料,作為施工的有效依據,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容,為不影響施工進(jìn)度,乙方應先行實(shí)施,并及時(shí)做好現場(chǎng)簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據,工程采用包干價(jià),對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。
第六條工程質(zhì)量管理及驗收
一、質(zhì)量標準:工程質(zhì)量符合___________________標準。
二、工程具備隱蔽條件,乙方先進(jìn)行自檢,并在隱蔽驗收前48小時(shí)以書(shū)面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現場(chǎng)代表在驗收記錄上簽字后,承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場(chǎng)簽證單及保修書(shū)等)。驗收合格的,雙方進(jìn)行交接,驗收不合格的,乙方應及時(shí)返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質(zhì)量應符合國家及行業(yè)規定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第八條質(zhì)量保修
一、本工程保修期限為_(kāi)_____年,自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內,乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時(shí)同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后小時(shí)內到達現場(chǎng)并及時(shí)處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話(huà),應及時(shí)通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用并加收_______%的勞務(wù)費。
乙方保修聯(lián)系電話(huà):_____________;乙方保修聯(lián)系人:_____________。
第九條違約責任
一、乙方未能按時(shí)竣工的,每延期一日應按工程總價(jià)款的_______向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無(wú)故延期_______日以上視為根本性違約,甲方有權解除本合同,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現質(zhì)量問(wèn)題視為乙方嚴重違約,視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。
三、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
四、保密事項:
除法律規定或合同另有約定外,未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人不得將發(fā)包人提供的_________需要保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。
除法律規定或合同另有約定外,未經(jīng)承包人同意,發(fā)包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。
第十條爭議解決
本合同在履行過(guò)程中如果產(chǎn)生糾紛,則各方應首先友好協(xié)商解決。若無(wú)法協(xié)商,也可通過(guò)和解、調解的方式解決,非訴方式無(wú)法解決爭議時(shí),雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條 簽訂地點(diǎn)
本合同在市 區 簽訂。
第十二條 補充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。
第十三條 合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十四條 合同份數
本合同一式份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執份,承包人執份。
甲方(蓋章):
簽約日期:________年___月___日
乙方(蓋章):
簽約日期:________年___月___日
工程施工合同13
發(fā)包方(甲方):_________________________
承包方(乙方):_________________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1工程名稱(chēng):_________________________
1.2工程地點(diǎn):_________________________
1.3承包范圍:外門(mén)臉底商平開(kāi)門(mén)、旋轉門(mén)、鐵藝裝飾門(mén)楣工程。
1.4工期:本工程自_____年___月___日開(kāi)工,于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質(zhì)量:達到國家規定的裝飾驗收標準(JGJ73―91)。
1.6結算方式:按雙方約定單價(jià)為結算依據。
注:(雙方約定單價(jià)明細為本合同附件)
1.7合同價(jià)款:
(人民幣大寫(xiě)):____________________
注:(按雙方約定單價(jià)和實(shí)際工程量為結算依據)
第2條甲方工作
以上只作為首付款依據,施工圖由乙方自行設計,經(jīng)設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備,并說(shuō)明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定及甲方的相關(guān)規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定,妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ、設備管線(xiàn)不受損壞。做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
3.5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響,導致停工___小時(shí)以上(___周內累計計算),工期相應順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱,若供熱前乙方需保證封閉結束,如不能封閉需考慮臨時(shí)封閉措施。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定優(yōu)良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時(shí)參加隱蔽中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時(shí),乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收,需及時(shí)通知乙方,另定驗收日期。但甲方承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。乙方應向總承包方提供相關(guān)資料以備主體驗收。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定綜合單價(jià)。:
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后,甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上,付款___%。
第三次付款工程完成___%,付款___%。
第四次付款按雙方商定結算價(jià)格結清,付款___%。
第五次付款尾款___%質(zhì)保金___年。
第7條關(guān)于材料供應的約定
凡由乙方采購的材料,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說(shuō)明,違反有關(guān)安全操作規程、消防條例和防火設計規范,經(jīng)乙方書(shū)面通知甲方修改方案,因甲方不進(jìn)行修改方案,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產(chǎn)損失由乙方負責并承擔。
第9條獎勵和違約責任
9.1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無(wú)故不按合同約定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金
9.2、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因,合同無(wú)法繼續履行時(shí),應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),協(xié)商解決或向人民法院起訴。
第11條未盡事宜
雙方另行簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第12條其它
第13條附則
12.1、本合同正本肆份,雙方各執貳份。
12.2、本合同履行完成后自動(dòng)終止
甲方:________________乙方:________________
______年___月___日
工程施工合同14
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
第一條合同依據
本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》;工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進(jìn)行計算及核定。
第二條工程名稱(chēng)、地點(diǎn)和范圍及內容
一、工程名稱(chēng):清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點(diǎn):清鎮寒坡嶺110KV變電所內。
三、工程范圍及內容:
1:清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。
2:清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料x(chóng)x按實(shí)結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用20xx年北京地區價(jià)目本;裝置性材料預算價(jià)格執行貴州電力公司黔電定字(20xx年價(jià))的通知》;費用構成執行《電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規定》(20xx年版);根據貴州省電力公司電技經(jīng)[20xx年。
第四條雙方協(xié)作事項
甲方負責:
一:甲方應協(xié)調好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系,確保該工程的施工進(jìn)度。
二:甲方應根據乙方施工進(jìn)度及隱蔽資料及時(shí)組織有
有關(guān)部門(mén)進(jìn)行中間驗收.
乙方負責:
一:乙方在施工中發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)向甲方反應。
二:乙方應按時(shí)按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關(guān)部門(mén)審核。
第五條違約責任
按國家的相關(guān)法律法規追究對方的違約責任。
第六條發(fā)生經(jīng)濟糾紛處理方式
如發(fā)生經(jīng)濟糾紛,雙方應本著(zhù)實(shí)事求是的原則,協(xié)商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第七條施工工期
本工程xx年xx月xx日前完工。
第八條工程承包方式
本工程合同價(jià)款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十條工程造價(jià)
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬(wàn)玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實(shí)結算。
第十一條合同份數
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十二條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:(公章)
乙方:
負責人:(簽章)
負責人:(簽章)
日期:
工程施工合同15
甲方:___________________
乙方:___________________
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):_________________________;
2、工程地點(diǎn):_________________________ ;
3、工程內容及承包范圍:祥見(jiàn)附表1
4、承包方式:包工包料,依照合同單價(jià)和甲方代表簽證的實(shí)際完成工程量。合同報價(jià)中沒(méi)有的項目參照相近項目單價(jià)或雙方議價(jià)進(jìn)行結算。
二、合同工期
于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,總工期為_(kāi)______天。
三、質(zhì)量要求
滿(mǎn)足設計圖紙要求。
四、合同造價(jià)
工程預算總造價(jià):
1、甲方責任:
。1)乙方進(jìn)場(chǎng)施工的一切有關(guān)手續均由甲方負責辦理好,施工期間如有需要甲方出面協(xié)調解決的事項,由甲方負責協(xié)調解決。
。2)甲方應協(xié)調好工地的其他施工單位,盡快清理施工場(chǎng)地,確保施工順利進(jìn)展。
。3)負責向乙方支付工程費用。
2、乙方責任:
。1)乙方必須按合同圖紙及簽證要求,保質(zhì)、保量施工。
。2)乙方必須遵守甲方工地規章制度,服從甲方管理。
。3)乙方必須最好安全生產(chǎn)工作,若違章作業(yè)發(fā)生安全事故,由乙方承擔全部責任。
。4)乙方必須按合同工期完工。
五、工期延誤
對以下原因竣工日期推遲延誤,經(jīng)甲方代表確認工期相應順延。
1、工程量變化或設計變更。
2、如遇不可抗拒的客觀(guān)因素不能施工。
3、乙方原因經(jīng)甲方代表同意順延的其他情況。
六、工程驗收
工程完工,乙方向甲方提供竣工資料報告和主要材料產(chǎn)品合格證,甲方5天內應組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗收、辦理有關(guān)簽證手續。
七、工程造價(jià)、付款方式及工程結束
1、工程預算造價(jià):依照合同單價(jià)(附表1)和實(shí)際完成工程量結算。合同報價(jià)中沒(méi)有的項目參照相近項目單價(jià)或雙方議價(jià)進(jìn)行結算。
2、付款方式:
。1)合同簽訂之后,乙方進(jìn)場(chǎng)施工2天內,甲方預付工程款金額為
。2)工程竣工驗收合格之日起,一個(gè)月內一次性結清工程余款。
八、違約責任
1、若乙方逾期交付使用,則按合同價(jià)的_____%天向甲方支付違約金,甲方有權從待付款中扣除。
2、若由于乙方原因無(wú)法按時(shí)按量完工交付使用,致使甲方受到業(yè)主處罰的,由乙方承擔責任,甲方有權單方面終止合同。
3、若甲方未按合同支付工程款,則按合同價(jià)的_____%/天向乙方支付逾期滯納金。
4、如一方違約,按合同總價(jià)的_____%支付給對方。
5、本合同經(jīng)雙方代表簽字,蓋章后生效,雙方共同遵守,未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商解決,如補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同同等效力。
九、本合同壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,均具有同等效力。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
【工程施工合同(集錦15篇)】相關(guān)文章:
工程施工合同集錦15篇04-28
建設工程施工合同(集錦15篇)05-01
工程施工合同04-25
工程施工合同04-22
工程施工合同12-02
建筑工程施工合同集錦15篇05-01
建筑工程施工合同(集錦15篇)04-30
護坡工程施工合同04-29
道路工程施工合同04-25