最新外墻涂料施工合同范本（精選3篇）

　　隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深，合同的類(lèi)型越來(lái)越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢？下面是小編整理的最新外墻涂料施工合同范本（精選3篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　外墻涂料施工合同1

　　_______________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　_______________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　身份證號碼：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　家庭住址：

　　按照[中華人民共和國合同法]和[建筑安裝工程承包合同條理]的規定，結合本工程情況，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立本合同：

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、樓號：

　　4、承包范圍：外墻乳膠漆施工

　　5、承包方式：包青工

　　6、工程單價(jià)：元／㎡；

　　7、總工程量：外墻約平方米；

　　8、工程價(jià)款：約萬(wàn)元。

　　9、工程期限：本工程自年月日開(kāi)工至年月日竣工。

　　第二條甲方義務(wù)

　　1、開(kāi)工前1天，向乙方提供經(jīng)確認的施工要求或做法說(shuō)明1份，并向乙方進(jìn)行交底；

　　2、指派為甲方駐工地代表，負責合同的履行，對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，辦理驗收等事宜；

　　3、協(xié)調施工現場(chǎng)的有關(guān)事宜。

　　第三條乙方的義務(wù)

　　1、參加甲方組織的施工要求或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交底，擬訂施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定；

　　2、施工隊長(cháng)為乙方駐工地代表，負責合同履行，對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行安全監督檢查；按要求組織施工，保質(zhì)、保量按工期完成任務(wù)，解決有乙方負責的'各項事宜；

　　3、乙方在工程施工期間，應遵守甲方的有關(guān)規定，有義務(wù)及責任維護甲方的信譽(yù)及利益，不做有損甲方的事情；

　　第四條工程質(zhì)量及驗收

　　1、工程質(zhì)量：優(yōu)良；

　　2、在施工過(guò)程中，甲方對乙方的施工質(zhì)量進(jìn)行監督，乙方要服從甲方的管理，如乙方不服從管理，視情況嚴重程度給予100－200的罰款；

　　3、在施工中，由于施工質(zhì)量造成的返工，其工料款由乙方全部承擔；

　　4、每一道工序完成后，報請現場(chǎng)管理人員驗收合格簽字和監理驗收合格簽字后才能進(jìn)入下道工序的施工，如果未經(jīng)驗收簽字進(jìn)入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工費損失由施工方全部承擔；

　　5、工程完工后，乙方應通知甲方及時(shí)驗收，驗收標準按國家制定的施工及驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準；

　　6、本工程保修期為二年。

　　第五條付款方式

　　施工期間，甲方只提供生活費，工程完工初驗合格后撥付施工費的50％；竣工驗收決算完畢付到施工費的95％，余款作為保修費二年，無(wú)施工質(zhì)量問(wèn)題到期一次無(wú)息付清。

　　第六條違約責任

　　1、在合同規定的工期內，乙方不能保質(zhì)保量按期完工每拖一天甲方罰款多少由造成方全部承擔；

　　2、原因造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，應及時(shí)通知對方協(xié)商解決，并有責任方賠償由此造成的一切經(jīng)濟損失；

　　3、空桶回收，缺少一個(gè)罰二桶漆款；浪費一桶罰十桶漆款；偷倒一桶罰一百桶漆款；

　　第七條施工安全

　　乙方在施工中嚴格執行施工安全措施，發(fā)生任何安全事故全部責任由乙方承擔；甲方概不負責（具體參見(jiàn)施工要求及施工安全協(xié)議）。

　　第八條爭議地解決

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由仲裁委員會(huì )仲裁，或人民法院裁決。

　　第九條其他約定事項

　　1、甲方提供膩子、底漆、面漆，乙方負責所有工具；

　　2、乙方負擔在施工中的用電費用；

　　第十條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件與合同具有同等法律效力

　　第十一條本合同一式三份，甲方二份，乙方一份

　　甲方：（蓋章）

　　代表人：

　　乙方：（蓋章）

　　代表人：

　　年月日

　　外墻涂料施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　雙方本著(zhù)平等互利的原則，根據國家有關(guān)法律、法規的規定，自愿就工程的外墻、屋面（以上）等外涂料工程施工達成如下和約：

　　一、施工承包范圍：

　　工程的外墻、屋面（以上）等外涂料分項工程。

　　二、施工承包工期：

　　1、自20XX年09月26日至20XX年10月15日。

　　2、承包人應按甲方設計的要求進(jìn)行施工進(jìn)度安排，必須無(wú)條件服從管理，不得以任何理由拖延工期，若因各種原因引起的工期順延或暫停施工須經(jīng)甲方同意。

　　3、承包人必須有采取足夠的措施保證按時(shí)、按質(zhì)、按量完成承包內容。否則，工期每拖延一天，承包人受罰人民幣2000元，并承擔由此引起的一切直接或間接的后果。

　　三、施工承包價(jià)格：

　　1、工程單價(jià)：每施工平方米包工料22元。（包括材料、施工、運輸等）

　　2、工程量：工程量結算根據實(shí)際施工面積、變更及甲方簽證據實(shí)結算。

　　四、施工質(zhì)量要求：

　　1、工程質(zhì)量必須符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統一標準》（gb50300-20xx）、《建筑裝飾裝修質(zhì)量驗收規范》（gb50210-2001）等現行相關(guān)專(zhuān)業(yè)規范、標準的規定，質(zhì)量等級合格以上。若工程質(zhì)量達不到要求，承包人應承擔由此引起的重新施工、返工、整改或重新請人整改的所有費用（材料費、人工費），并承擔由此引起的一切直接或間接的后果。

　　2、外墻在涂料前必須涂刷抗堿封閉底漆;子必須平整、堅實(shí)、牢固、無(wú)粉化、起皮和裂縫，膩子干燥后應打磨平整光滑，并清理干凈。墻面必須使用耐水膩子;

　　3、材料進(jìn)場(chǎng)均須提供產(chǎn)品合格證、性能檢測報告和進(jìn)場(chǎng)驗收記錄;

　　4、涂料涂飾工程應涂飾均勻、粘結牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;

　　5、基層膩子必須最少不得少于三遍，涂料面層最少不得少于三遍;

　　6、涂料的顏色、必須均勻一致，不得出現泛堿、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋、等現象;裝飾線(xiàn)、分色線(xiàn)直線(xiàn)度不得超過(guò)1mm。

　　7、施工主要工序應滿(mǎn)足以下順序：

　　修補——清掃——填補縫隙、局部刮膩子——磨平——施涂封底涂料——施涂主層涂料——滾壓——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。

　　8、施涂罩面涂料時(shí)，不得有漏涂和流俯現象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。

　　五、承包方式：包工包料

　　六、付款方式：

　�。�1）、工程款的支付根據實(shí)際情況而定，但每次支付不得超過(guò)已完成工程量的80%。

　�。�2）、單項工程完工驗收合格后5日內支付至合同總額的95%;

　�。�3）、余款5%自工程竣工驗收一年且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的1個(gè)月內付清。

　　七、工程條件

　　為了保證工程質(zhì)量，甲方必須提供以下條件：

　　1．施工基面滿(mǎn)足相關(guān)規范要求。

　　2．提供施工所需腳手架，進(jìn)入現場(chǎng)交叉施工時(shí)雙方配合。

　　3．施工現場(chǎng)所需水、電。

　　八、安全施工要求：

　　1、乙方施工人員進(jìn)入施工現場(chǎng)，甲方事先對施工人員進(jìn)行三級安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守各項安全管理制度，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監督檢查，接受安全管理。

　　3、由施工方所造成的'施工質(zhì)量事故及個(gè)人傷亡事故，由施工方承擔。

　　4、乙方按文明施工要求組織施工，保持場(chǎng)地整潔衛生，建筑垃圾按甲方指定地點(diǎn)堆放，完工后乙方應將建筑垃圾運出屋村外處理，費用乙方自負。

　　九、其他

　　1、承包人不得將所承包的工程轉包給第三者，否則，由此造成的工程拖延每天罰款人民幣2000元，并承擔由此引起的其它責任（總工期、質(zhì)量、安全），發(fā)包人并將馬上終止合同。

　　2、承包人應對本組工人的勞保等所需證件及時(shí)辦理，費用有承包人自負，否則由此引起的后果有承包人自負，并不得以次為借口拖延工期。

　　3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。

　　4、在保修期限內，承包人不在要求的期限內保修，發(fā)包人可委托其它人員進(jìn)行修理，費用從保修金中扣除，承包人并應負責由此產(chǎn)生的后果。

　　十、本合同一式二份，發(fā)包人、承包人各執一份。

　　十一、本合同自簽定之日起生效。

　　甲方(簽章)：

　　年月日

　　乙方(簽章)：

　　年月日

　　外墻涂料施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲、乙雙方在有關(guān)法規的前提下，對建設項目的負責將市***外墻涂裝工程項目協(xié)商一致。

　　一、承包范圍：

　　二、承包內容：

　　外墻平面涂料工程，包括業(yè)主對工程的技術(shù)要求或施工必須完成的工程量；裝飾工期要求；安全生產(chǎn)要求；文明施工。

　　三、承包方式：

　　乙方以包工的形式承包本工程。包工的范圍：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價(jià)為元包括施工工具（平涂滾筒油掃等）。

　　四、雙方的責任：

　　1、甲方提供乙方的住宿問(wèn)題，施工用的材料采購到位；負責協(xié)商解決施工中存在的問(wèn)題。

　　2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人員，乙方必須在年月日前外墻涂裝全部完工，如拖延工期，按每天罰款伍佰元計算給甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可順延一天）。

　　3、乙方在施工中出現人中傷亡事故，由乙方負責。

　　4、乙方必須為甲方節約材料。

　　5、乙方施工質(zhì)量必須達到驗收合格，如因施工而造成的驗收不合格及質(zhì)量問(wèn)題，所造成的.一切經(jīng)濟損失由乙方負責。

　　五、質(zhì)量要求：乙方須達到甲方與建設方簽訂的合同要求--優(yōu)良工程。

　　六、涂裝材料施工工序：白水泥打底二次，底漆一次，平涂面漆滾涂?jì)杀椤?/p>

　　七、工程量：預計為㎡（外墻包工單價(jià)為元/㎡）包工造價(jià)元（）以實(shí)際驗收數目為準。

　　八、付款方式：乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方先墊付每個(gè)工人每天伙食費元，平涂面漆全部完工，甲方應付工程款的（其中包括：工人每支付的生活費），余下的工程總款的在工程驗收合格后三天內全部付清，如逾期不付，按每天罰款伍佰元計算給乙方。

　　工程負責人：工程質(zhì)量監理：

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效，具有法律效力。

　　甲方：

　　代表人：

　　身份證號碼：

　　電話(huà)：

　　乙方：

　　代表人：

　　身份證號碼：

　　電話(huà)：

　　簽訂日期：年月日

【外墻涂料施工合同】相關(guān)文章：

外墻涂料施工合同08-03

外墻涂料翻新施工合同10-09

建筑外墻涂料施工合同10-17

外墻涂料真石漆施工合同03-18

公司外墻涂料施工合同05-06

外墻涂料施工合同范文12-05

外墻涂料施工合同15篇11-30

外墻涂料施工合同書(shū)09-07

外墻涂料真石漆施工合同模板08-30

外墻涂料工程施工合同11-24